家居中心配电房施工合同

家居中心配电房施工合同合同编号：__________一、工程概述1.1工程名称：家居中心配电房施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：主要包括配电房土建施工、配电设备安装、线路敷设、接地系统施工、防护设施施工等。二、合同主体2.1甲方：具备合法经营资格的家居中心，详细信息如下：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.2乙方：具备相应资质的施工单位，详细信息如下：单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________三、合同价格3.1本项目合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），乙方向甲方提供正式发票。3.2合同价格包括但不限于：施工材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。3.3乙方应在合同签订后7个工作日内，向甲方提交详细的施工预算报告。四、施工期限4.1乙方应按照甲乙双方约定的工期完成本项目，工期自甲方提供施工场地之日起计算。4.2甲方应保证施工期间提供必要的施工条件，包括但不限于：施工场地、施工用水、用电等。4.3乙方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。五、质量标准5.1乙方应按照我国相关法律法规、行业标准及甲乙双方约定的质量标准完成本项目。5.2乙方应对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程质量。5.3工程验收合格后，乙方应承担一年的质保期，质保期内如有质量问题，乙方应及时予以解决。六、合同的履行和验收6.1乙方应按照约定的工期、质量完成本项目，并接受甲方的监督和检查。6.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定的质量标准。6.3工程验收合格的，甲方应按照约定支付合同价款。七、违约责任7.1乙方未按照约定工期、质量完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的千分之五。7.2甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五。7.3因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应根据实际情况协商解决。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.施工预算报告4.工程验收报告5.支付凭证6.违约金计算公式说明7.不可抗力证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期、质量完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定支付合同价款，视为违约。3.甲方提供的施工场地不符合约定，导致乙方无法正常施工，甲方视为违约。4.不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，不视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指具备合法经营资格的家居中心。2.乙方：指具备相应资质的施工单位。3.合同价款：指双方约定的完成本项目所需支付的金额。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定整改措施，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至达到约定的质量标准。3.支付纠纷：双方应按照合同约定履行付款义务，如有争议，可通过协商或法律途径解决。4.不可抗力事件：双方应根据实际情况协商解决，必要