2024版建设工程承包合同协议条款

合同编号：__________一、定义及术语解释（1）合同：指甲乙双方就建设工程项目签订的《2024版建设工程承包合同协议条款》。（2）甲方：指发包方，即拥有建设工程项目所有权或使用权的企业、事业单位或其他组织。（3）乙方：指承包方，即具备相应资质，承担本合同项下建设工程施工任务的单位。（4）工程：指甲方委托乙方施工的建设工程项目。（5）合同价款：指甲方按照本合同约定支付给乙方的工程款。二、工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程范围：____________________2.4工程规模：____________________2.5工程质量标准：____________________三、合同价款3.1合同价款总额为人民币（大写）：____________________元整（小写）：￥_______元。3.2合同价款支付方式：____________________四、工期4.1工程开工日期：____________________4.2工程竣工日期：____________________4.3工期总日历天数：____________________天。五、工程质量5.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，确保工程质量达到合同约定的质量标准。5.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格质量控制。六、合同履行6.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工图纸、技术资料等相关条件。6.2乙方应按照合同约定组织施工，确保工程进度、质量和安全。6.3甲乙双方应相互配合，共同解决施工过程中遇到的问题。七、违约责任7.1甲乙双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。7.2因乙方原因导致工程延期、质量不符合约定，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。八、争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。8.2如协商不成，双方同意将争议提交至工程所在地人民法院诉讼解决。九、合同变更、解除及终止9.1在合同履行过程中，如需变更或解除合同，甲乙双方应签订书面协议。9.2合同终止后，甲乙双方应按照合同约定办理相关手续，并履行各自的权利和义务。十、其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：____________________签订地点：____________________执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误问题：由于不可抗力、甲方原因或乙方施工组织不当导致工期延误。解决办法：明确工期延误的责任方，按照合同约定进行工期顺延或索赔。2.质量不符合约定问题：乙方施工质量未达到合同约定的质量标准。解决办法：要求乙方进行整改，直至达到质量标准，必要时可扣除相应款项或要求赔偿。3.合同价款支付争议问题：甲方未按合同约定支付价款或乙方对价款支付有异议。解决办法：按照合同约定的支付条款进行核对，必要时进行协商调整或通过法律途径解决。4.设计变更问题：施工过程中出现设计变更，影响工程进度和成本。解决办法：及时进行设计变更的审批，调整合同价款和工期，并书面确认变更内容。5.材料供应不及时问题：甲方或乙方材料供应不及时，影响施工进度。解决办法：明确责任方，采取补救措施，如更换供应商或调整施工计划。6.施工安全事故问题：施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。解决办法：立即启动应急预案，进行救援，调查事故原因，按照相关法律法规处理。7.环境保护问题问题：施工过程中未按照环保要求进行，导致环境污染。解决办法：加强施工现场环保管理，采取有效措施减少污染，遵守环保法规。8.合同条款理解不一致问题：甲乙双方对合同条款理解存在差异，导致执行过程中出现分歧。解决办法：及时沟通协商，必要时进行合同解释，达成一致意见。9.不可抗力事件问题：因不可抗力事件导致合同无法履行或造成损失。解决办法：根据合同约定和法律规定，采取合理措施减少损失，协商解决后续问题。10.合同解除或终止问题：合同履行过程中需要解除或终止合同。解决办法：按照合同约定办理相关手续，明确双方权利义务，妥善处理善后事宜。合同编号：__________一、定义及术语解释（1）甲方：指项目业主，即拥有建设工程项目所有权或使用权的企业、事业单位或其他组织。（2）乙方：指承包商，即具备相应资质，承担本合同项下建设工程施工任务的单位。（3）丙方：指第三方监理单位，负责监督工程质量、进度和合同履行情况。（4）工程：指甲方委托乙方施工，丙方监理的建设工程项目。（5）合同价款：指甲方按照本合同约定支付给乙方的工程款。二、工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程范围：____________________2.4工程规模：____________________2.5工程质量标准：____________________三、合同价款3.1合同价款总额为人民币（大写）：____________________元整（小写）：￥_______元。3.2乙方有权根据工程进度和实际发生情况，向甲方提出合理的价款调整申请。四、工期4.1工程开工日期：____________________4.2工程竣工日期：____________________4.3工期总日历天数：____________________天。4.4乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求顺延工期。五、工程质量5.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，确保工程质量达到合同约定的质量标准。5.2丙方应负责对工程质量进行监督检查，确保工程质量符合约定。六、乙方的权利与利益6.1乙方有权根据工程实际情况，合理调整施工方案，甲方和丙方应予以配合。6.2乙方在工程变更时，有权要求甲方按照实际变更情况调整合同价款。6.3乙方有权要求甲方按时支付合同价款，如甲方逾期支付，乙方有权要求支付违约金。6.4乙方在工程验收合格后，有权要求甲方支付剩余合同价款。七、甲方的违约及限制条款7.1甲方应按照合同约定支付合同价款，如甲方逾期支付，应支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×日万分之五。7.2甲方不得无故干涉乙方的施工，如甲方原因导致乙方损失，甲方应予以赔偿。7.3甲方应保证提供的施工图纸、技术资料等准确无误，如因甲方原因导致乙方损失，甲方应承担相应责任。八、丙方的责权利8.1丙方应按照合同约定，对工程质量、进度和合同履行情况进行监督检查。8.2丙方发现工程质量问题，应及时通知乙方整改，并报告甲方。8.3丙方应保持中立，公正履行监理职责，不得偏袒任何一方。8.4丙方因监理不力导致工程质量问题，应承担相应责任。九、争议解决9.1本合同履行过程中发生的争议，甲乙丙三方应友好协商解决。9.2如协商不成，三方同意将争议提交至工程所在地人民法院诉讼解决。十、合同变更、解除及终止10.1在合同履行过程中，如需变更或解除合同，甲乙丙三方应签订书面协议。10.2合同终止后，甲乙丙三方应按照合同约定办理相关手续，并履行各自的权利和义务。十一、其他约定11.1本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________丙方（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）：_______法定代表人（或授权代表）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：____________________签订地点：____________________乙方为主导的目的和