2024版空调工程施工劳务分包合同

2024版空调工程施工劳务分包合同合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同的法律依据第二章：合同双方2.1总包方信息2.2分包方信息2.3双方权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容第四章：劳务分包内容4.1分包工程范围4.2分包工程量4.3分包工程标准第五章：合同价款及支付5.1合同价款5.2支付方式5.3支付时间第六章：施工管理6.1施工进度6.2施工质量6.3安全管理第七章：工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收结果第八章：违约责任8.1违约情形8.2违约处理8.3赔偿责任第九章：合同变更与终止9.1合同变更条件9.2合同终止条件9.3合同终止后的处理第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼条款第十一章：附则11.1合同生效条件11.2合同份数11.3其他约定签字栏：总包方代表签字：________分包方代表签字：________签订时间：________签订地点：________附件：________工程量清单施工进度表其他相关文件合同编号：________第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确总包方与分包方在2024版空调工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行和双方利益的保护。1.2合同适用范围本合同适用于总包方将部分空调工程施工任务分包给分包方，包括但不限于工程内容、劳务分包、施工管理、工程验收等。1.3合同的法律依据本合同的订立、解释、履行和解决合同争议等，均适用中华人民共和国相关法律法规。第二章：合同双方2.1总包方信息总包方名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________开户银行：________账号：________2.2分包方信息分包方名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________开户银行：________账号：________2.3双方权利与义务总包方有权对分包方的施工进度和质量进行监督和管理。分包方有义务按照合同约定完成施工任务，并接受总包方的监督和管理。第三章：工程概况3.1工程名称工程名称：________（填写具体工程名称）3.2工程地点工程地点：________（填写具体工程地点）3.3工程内容工程内容包括但不限于空调设备的安装、调试及相关配套设施的建设。3.3.1空调设备安装包括室内外机的安装、连接管的布置等。3.3.2调试包括设备调试、系统测试等。3.3.3配套设施建设包括电力供应、控制系统安装等。第四章：劳务分包内容4.1分包工程范围分包工程范围包括空调设备安装、调试及相关配套设施建设等。4.2分包工程量分包工程量为______平方米（或具体数量），具体工程量详见附件工程量清单。4.3分包工程标准分包工程应符合国家相关标准和总包方要求，确保施工质量。4.3.1安装标准空调设备安装应符合国家相关安装规范。4.3.2调试标准设备调试应达到设计要求，确保系统稳定运行。4.3.3配套设施标准配套设施建设应满足设备运行和使用需求。第五章：合同价款及支付5.1合同价款合同总价为人民币______元（大写：______元整）。5.2支付方式合同价款支付方式为______（如：银行转账）。5.3支付时间合同签订后______天内支付总价的______%作为预付款，余款在工程验收合格后支付。5.3.1预付款支付合同签订后______天内支付预付款。5.3.2工程进度款支付根据工程进度，按阶段支付工程进度款。5.3.3工程尾款支付工程验收合格后支付工程尾款。第六章：施工管理6.1施工进度乙方应根据合同约定和总包方要求，制定详细的施工进度计划，并报总包方审批。6.1.1施工进度计划施工进度计划应包括各阶段的起止时间、关键节点和完成标准。6.1.2施工进度调整如遇不可抗力或其他特殊情况，乙方应及时与总包方协商调整施工进度计划。6.2施工质量乙方应严格按照国家相关标准和总包方要求，保证施工质量。6.2.1质量控制措施乙方应制定并实施有效的质量控制措施，确保施工质量符合要求。6.2.2质量验收标准施工过程中和完成后，应按照合同约定和国家相关标准进行质量验收。6.3安全管理乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。6.3.1安全生产责任乙方应明确安全生产责任，制定并执行安全生产管理制度。6.3.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应及时采取措施并报告总包方，按照相关规定进行处理。第七章：工程验收7.1验收标准工程验收应按照合同约定和国家相关标准进行。7.1.1验收内容验收内容包括但不限于施工质量、施工进度、施工安全等。7.1.2验收程序乙方应在工程完工后，向总包方提交验收申请，并提供相关验收资料。7.2验收程序总包方在接到验收申请后，应在______天内组织验收。7.2.1初步验收初步验收合格后，乙方应进行整改，直至满足最终验收标准。7.2.2最终验收最终验收合格后，总包方应出具验收合格证明。7.3验收结果验收结果应作为工程款支付的依据。7.3.1验收合格验收合格后，乙方有权要求支付工程尾款。7.3.2验收不合格验收不合格，乙方应在规定时间内完成整改，并重新申请验收。第八章：违约责任8.1违约情形任何一方违反合同条款，包括但不限于未按时完成施工、未按约定支付款项、未按约定标准施工等，均视为违约。8.1.1施工延误乙方未按合同约定完成施工，视为违约。8.1.2款项迟延支付总包方未按合同约定支付款项，视为违约。8.2违约处理违约方应在违约行为发生后______天内书面通知对方，并采取相应补救措施。8.2.1施工延误处理乙方应支付违约金，违约金标准为每日______元。8.2.2款项迟延支付处理总包方应支付违约金，违约金标准为迟延支付款项的______%。8.3赔偿责任违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的所有直接经济损失。8.3.1施工质量问题赔偿因乙方施工质量问题导致的损失，乙方应负责赔偿。8.3.2安全事故赔偿因乙方施工安全事故导致的损失，乙方应负责赔偿。第九章：合同变更与终止9.1合同变更条件合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。9.1.1变更申请如确需变更，应提前______天书面通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。9.1.2变更内容变更内容包括但不限于工程范围、工程量、合同价款等。9.2合同终止条件合同在以下情况下终止：双方协商一致终止合同；一方违约，另一方有权终止合同；因不可抗力导致合同无法继续履行。9.2.1协商一致终止双方协商一致后，可签订书面协议终止合同。9.2.2违约终止一方违约，另一方有权书面通知对方终止合同。9.2.3不可抗力终止因不可抗力导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同。9.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定和实际履行情况，进行相应的结算和处理。9.3.1工程款结算合同终止后，总包方应与乙方结算已完工程的工程款。9.3.2材料设备处理合同终止后，双方应协商处理剩余材料和设备的归属。第十章：争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。10.1.1协商解决双方应积极沟通，寻求争议的合理解决方案。10.1.2调解解决双方可邀请第三方进行调解，协助解决争议。10.2仲裁或诉讼条款协商或调解不成时，双方同意将争议提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。10.2.1仲裁机构争议应提交至合同签订地的仲裁委员会。10.2.2仲裁裁决仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十一章：附则11.1合同生效条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效。11.2合同份数本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。11.3其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。11.3.1附件