防水工程合同争议仲裁判决书

防水工程合同争议仲裁判决书合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方根据甲方的要求，按照相关设计图纸和工程量清单，完成防水工程的施工。第二条合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方的工程概况、工程地点、工程内容以及乙方对市场行情的了解，并保证其所报价格为最低限价，保证工程质量。第三条工程质量3.1乙方应按照相关设计图纸和工程量清单进行施工，保证工程质量符合国家相关标准和规范。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延迟，应承担相应的违约责任。第四条工期4.1开工日期：__________4.2竣工日期：__________第五条支付方式5.1甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。5.2付款节点和付款比例：（1）乙方完成工程进度__________%，甲方支付合同总价款的__________%；（2）乙方完成工程进度__________%，甲方支付合同总价款的__________%；（3）乙方完成工程进度__________%，甲方支付合同总价款的__________%；（4）乙方完成工程，甲方支付合同总价款的__________%。5.3甲方支付价款时，乙方应提供等额的正规发票。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期部分的合同总价款向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分合同总价款×逾期天数×__________%。6.2甲方如未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期部分的合同总价款向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分合同总价款×逾期天数×__________%。第七条争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________日期：__________一、附件列表：1.设计图纸2.工程量清单3.相关国家标准和规范4.付款凭证5.发票6.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，属于违约行为。2.甲方未按约定时间支付合同价款，属于违约行为。3.乙方未按照相关设计图纸和工程量清单施工，导致工程质量不符合约定，属于违约行为。4.甲方未按照约定提供施工条件或者提供的设计图纸、工程量清单有误，导致乙方无法按照约定完成工程，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.防水工程：指采用防水材料和防水施工技术，对建筑物进行防水处理，以达到防止水分渗透、保护建筑物及其内部设施的目的。2.合同总价：指双方约定的完成合同约定的全部工程内容所应支付的价款总额。3.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，按照约定或者依照法律规定应当支付给对方的经济损失赔偿。4.工期：指双方约定的完成合同约定的全部工程内容的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到设计图纸或者工程量清单有误，应及时与甲方沟通，由甲方提供更正后的设计图纸或者工程量清单，乙方据此调整施工方案。2.遇到施工条件不符合约定，应及时与甲方沟通，由甲方负责解决，保证施工顺利进行。3.遇到不可抗力因素导致工程无法按期完成，应及时与甲方沟通，根据实际情况协商调整工期和付款计划。4.遇到乙方施工质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，直至达到约定的质量标准。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物防水工程的施工合同