2024年全国监理工程师之交通工程目标控制考试黑金试卷详细参考解析x - 建筑规划理念与实践

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、少支架施工时，施工单位必须在卸架前取得（）后，方可卸架。A.监理单位口头同意B.总监理工程师书面批准C.监理单位的书面批准D.监督部门的书面批准

2、关于二次衬砌说法不正确的是（）。A.使用拼装式模板做浇筑支架时，一次浇筑长度宜3.0～8.0mB.洞身的拱、墙混凝土应一次连续浇筑C.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于10mmD.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于3m

3、下列属于隧道浅埋段施工原则的是（）。A.长开挖B.晚封闭C.速反馈D.弱支护

4、支付月报表由（）的计量支付工程师根据已经确认的工程计量单、工程变更等内容编制。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位

5、承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，其处理方法是（）。A.取消该子目B.承包人必须完成该子目，发包人支付费用C.承包人必须完成该子目，但发包人不支付费用D.由建设单位决定与承包人协商决定处理方法

6、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40

7、从力学特性出发，将路面划分为柔性路面、刚性路面和半刚性路面，关于三种路面的说法中，错误的是（）A.柔性路面在荷载作用下弯沉较大B.刚性路面在荷载作用下弯沉较小C.半刚性路面在前期具有柔性路面的力学性质，在后期强度和刚度均有较大幅度的增长D.水泥混凝土面层的为刚性路面，沥青混凝土面层的为柔性路面。

8、环境影响报告书应当由（）编制。A.建设单位B.环境影响评价机构C.环境保护行政主管部门D.具有相应资质的环境影响评价机构

9、路侧波形梁钢护栏和中央分隔带波形梁，依据中不包含（）。A.图纸所示位置B.防撞等级C.断面尺寸D.构造形式代号

10、下列属于隧道防止洞口段洞顶出现偏压的措施的是（）。A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统B.平衡压重填土C.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡D.严格禁止超量装药

11、顶推施工方案及工艺，施工单位应在顶推施工前至少（）报监理工程师批准。A.7dB.10dC.14dD.28d

12、超前地质钻探宜采用中距离钻探，必要时可采用长距离钻探，连续钻探时前后两次宜重叠（）。A.5～10mB.10～15mC.15～20mD.20～25m

13、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位（）。A.0.5～1.0mB.1.0～1.5mC.1.5～2.0mD.2.0～2.5m

14、关于路基冬期施工的说法不正确的是（）。A.填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加20％～30％。B.当填筑高程距路床底面1m时，碾压密实后应停止填筑。C.冬期过后应对填方路堤进行补充压实。D.路基挖至路床顶面以上1m时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工。

15、（）应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位

16、公路工程质量评定等级分为合格与不合格，应按（）逐级评定。A.分部分项单位工程合同段和建设项目B.建设项目合同段单位工程分部分项C.分项分部单位工程合同段和建设项目D.单位工程分部分项合同段和建设项目

17、场地清理的砍伐树木应该按照（）方法进行计量。A.凭证法B.均摊法C.图纸计算法D.现场点数计算法

18、下列选项不属于施工合同段总体预案内容的有（）。A.指导思想、实施原则和工作目标B.预案的启动、实施和演练C.实施预案的应急组织机构与职责D.与现场处置方案之间的联动方式

19、下列情况下，需要监理工程师签发停工令的是（）。A.存在安全事故隐患的B.工程质量缺陷、质量不合格的工程C.工程违反有关环保法律法规、未按合同要求落实环保措施，情况严重的D.危险性较大工程未按专项施工方案实施

20、下列关于水泥路面试验路段旁站、见证试拌、试错过程中应确定的内容错误的是（）。A.合理的投料顺序和时间、纯拌和时间、总拌和时间B.检验混凝土试件的弯拉强度是否满足要求C.施工组织形式和人员编制是否合理D.验证施工各工艺环节的操作要领，编制各关键岗位的作业指导书

21、以下属于不得转让采矿权的情形的是()A.全部转让采矿权的B.被纳入矿产资源开发整合方案的采矿权向非整合主体转让的意的C.按国家产业政策属于关闭矿山的D.按国家有关规定属于禁止开采区域的E.采矿权抵押备案期内未经抵押权人同

22、热拌沥青混合料面层施工时，碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于120℃。碾压终了的温度，对于钢轮压路机不得低于（）℃。A.55B.60C.65D.70

23、关于招标控制价的说法错误的是（）。A.招标人可以设标底B.招标人可以规定最低投标限价C.国有资金投资的工程建设项目应编制招标控制价D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法

24、某工程项目2018年开工，工程所在地的省统计局公布的2019年、2020年、2021年钢材价格指数分别为101、109、116。则2021年的定基指数为（）。A.1.253B.1.277C.1.326D.1.451

25、关于沥青的选用说法不正确的是（）。A.对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用黏度大的沥青B.对冬季寒冷的地区，宜选用黏度小、低温延度大的沥青C.对温度日温差、年温差大的地区应选用针入度指数大的沥青D.对旅游公路应选用黏度较大的沥青等级

26、监理人收到进度付款申请单后的（）天内，发包人将进度应付款支付给承包人。不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。A.7B.14C.21D.28

27、加固土桩工程以（）为单位进行计量。A.m3B.m2C.mD.kg

28、水泥粉煤灰碎石桩群桩施工，应合理设计打桩顺序、控制打桩速度，宜采用隔桩跳打的打桩顺序，相邻桩打桩间隔时间应不小于（）。A.3dB.4dC.5dD.7d

29、围岩的工程性质中，对围岩稳定性影响最大的是（）。A.物理性质B.水理性质C.力学性质D.化学性质

30、下列四种时差中，对紧前紧后工作均有影响的是（）。A.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差

31、专家论证前专项施工方案应当通过（）审核和（）审查。A.施工单位，总监理工程师B.施工单位，驻地监理工程师C.监理单位，总监理工程师D.监理单位，驻地监理工程师

32、森林采伐方式中，主伐包括()A.抚育伐B.更新伐C.皆伐D.渐伐E.择伐

33、插入式振动器的移位间距应不超过振动器作用半径的1.5倍，与侧模应保持（）的距离。A.100～150mmB.50～100mmC.30～80mmD.30～50mm

34、企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，应接受一次安全培训，培训时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时

35、软土路基水泥粉煤灰碎石桩施工质量标准检查中，桩距允许偏差为±（）mm。A.50B.100C.150D.200

36、对无机结合稳定材料，在拌和时的说法不正确的是（）。A.对石灰稳定碎石或砾石，先将石灰和需添加的黏性土拌和均匀，然后均匀地摊铺在碎石或砾石层上，再一起拌和B.对石灰稳定塑性指数大的黏土，宜先加70％～100％预定剂量的石灰拌和，闷放1-2d，再补足需用的石灰，进行第二次拌和C.对石灰粉煤灰稳定中、粗粒材料，应先将石灰和粉煤灰拌和均匀，然后均匀地摊铺在材料层上，再一起拌和D.被稳定材料可与水泥一起摊铺，一起闷料

37、机械使用费的索赔不包括（）。A.由于完成额外工作增加的机械使用费B.非承包人责任工效降低增加的机械使用费C.由于发包人或监理人原因导致机械停工的窝工费D.由于不可抗力导致机械损失费

38、在项目进度监测过程中，一旦发现出现严重的进度偏差时（）必须认真分析产生的原因及对后续工作和总工期的影响，及时督促承包人采取合理的调整措施进行处理，确保进度目标的实现。A.建设主管部门B.发包人C.设计人D.监理工程师

39、交通运输部推荐的《公路工程标准施工招标文件》专用合同条款规定“工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过（），且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。”A.20%B.30%C.50%D.70%

40、对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值的规定，说法错误的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9％

41、梁式体系的承重结构是以梁的（）来承受荷载的。A.抗剪能力B.抗弯能力C.抗倾能力D.抗扭能力

42、对于隐蔽工程和有争议的工程计量，（）应组织相关单位代表到施工现场实地进行确认。A.监理工程师B.发包人C.承包人D.设计单位

43、（），安全监理人员应审查施工单位报送的分包单位安全生产许可证、三类人员的安全资格证书及特殊工种作业人员上岗资格证书。A.分包工程开工前B.总体工程开工前C.分部工程开工前D.分项工程开工前

44、关于单代号网络计划绘图规则的说法，正确的是（）。A.允许出现虚工作B.箭线不能交叉C.不能出现双向箭头的连线D.只能有一个起点节点，但可以有多个终点节点

45、同一层路基的填料应为一种填料，性质不同的填料不得混合填筑。路堤填筑时应从最保处起分层填筑，而且是水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实。每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于（）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm

46、隧道围岩为极硬岩，岩体较破碎，其围岩基本质量指标为450～351，该围岩属于（）级。A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅵ

47、支架及拱架的构造中托架宜设置成（），与预埋件的连接固定方式应可靠。A.L形B.三角形C.T形D.U形

48、隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的（）倍。A.1.0B.1.2C.1.5D.2.0

49、台背回填的范围应符合图纸要求。当图纸无规定时，顺路方向的长度，底部距基础内缘不小于（），顶部为距离翼墙尾端不小于（）。A.1m，台高加1mB.1m，台高加2mC.2m，台高加2mD.2m，台高加1m

50、验算桥梁支架及拱架的刚度时，要求结构外露模板，受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度的（）。A.1/250B.1/300C.1/400D.1/500二、多选题

51、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥

52、先张法预应力钢丝、钢绞丝、钢筋均依据图纸所示构件长度计算的预应力钢材质量，分不同材质以（）为单位计量。A.米B.千克C.立方米D.延米

53、强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料，粒径宜不大于夯锤底面直径的（）。A.0.1倍B.0.2倍C.0.3倍D.0.4倍

54、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。诉讼过程中，关于举证责任的承担，哪些是正确的？（）A.原告举证B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证C.适用举证责任倒置D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任

55、对路基的基本要求不包括（）。A.具有足够的整体稳定性B.具有足够的强度C.具有足够的平整性D.具有良好的水稳定性

56、项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外,其比例不得超过项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%

57、下列属于施工服务过程的是（）。A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工

58、热拌沥青混合料纵向接缝与横坡变坡线的重合应在15cm以内，与下层接缝应错开（）以上。A.10cmB.15cmC.20cmD.50cm

59、招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为（）。A.60分B.80分C.100分D.120分

60、事故报告责任单位应在接报（）小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。A.1B.2C.3D.5

61、当车轮行驶在路面上，整个水泥混凝土路面会起抵抗作用，不使路面产生较大的弯曲变形，当车轮驶过后又重新恢复原来的形状。这种性质的路面，又称为（）。A.刚性路面B.强性路面C.硬性路面D.抗压性路面

62、将边坡高度大于（）m的填方路基称为高路堤。A.10B.15C.20D.25

63、私营主动融资模式的英文缩写是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS

64、价值工程中的经济指标是（）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能

65、单车道施工便道宽度不宜小于（）m。A.6.5B.5.0C.4.5D.3.0

66、送风式的进风口宜在洞口（）以外。送排风并用式通风的进风口与出风口应错开（）左右。A.20m，20mB.30m，20mC.20m，30mD.30m，30m

67、梁式桥拓宽改建拼接施工前，（）应督促和审查施工单位做好准备工作。A.建设单位B.监理工程师C.施工单位项目经理D.施工单位技术负责人

68、监理单位应落实培训主体责任，按规定严格实行（）的培训考核制度。A.提升质量、保障安全B.以人为本、精益求精C.上岗必考、合格方用D.精益求精、全心投入

69、施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合（）。A.二级配电一级保护B.一级配电一级保护C.三级配电二级保护D.三级配电三级保护

70、索赔报告中包括的财务方面的证据资料，除索赔人的论证外，最好附有注册会计师或审计部门的审计报告，以证明财务方面证据的（）。A.适用性B.可靠性C.安全性D.正确性

71、下列不属于施工组织设计贯彻应做好的工作是（）。A.施工组织设计的技术交底B.制定工程价款支付比例C.实行项目岗位责任制D.制定各项管理制度

72、在选择沥青面层材料时，（）适用于各级沥青面层的任何层次。A.密级配沥青混凝土混合料ACB.沥青玛蒂脂碎石混合料SMAC.沥青碎石混合料AMD.排水式沥青碎石混合料OGFC

73、梁式体系的承重结构是以梁的（）来承受荷载的。A.抗剪能力B.抗弯能力C.抗倾能力D.抗扭能力

74、以下不属于建设工程批准文件的是（）A.建设工程规划许可证B.施工许可证以及初步设计文件C.施工图设计文件D.建设单位与施工单位签订的有关建设工程合同

75、下列关于公路机电工程系统试运行监理的说法正确的是（）。A.机电工程试运行主要考查系统设备的安装完好程度B.公路机电工程建设项目必须整体全部同一时间投入试运行C.监理工程师在试运行期间发现公路机电工程各设施、系统使用功能、设备运行有问题时，要求施工单位及时更换D.公路机电工程试运行后，监理工程师应按照进场设备的检验方法对施工单位按合同约定提供的专用工具、备品、备件进行核查检验

76、矿质混合料的配合比组成设计不包括（）A.确定沥青混合料类型B.确定矿质混合料的级配范围C.确定级配曲线D.确定沥青用量

77、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40

78、在绘制现金流量图时，下列（）不符合常规规定。A.全部投资费用均发生在年末B.每年都会发生的现金流量，不管其实际如何，收入和支出均规定其发生在每年的年末C.若分析项目方案有残值，则残值必然发生在分析期末，即最后一年的年末D.终值（未来值）均定义为发生在年末

79、关于急流槽施工的说法中，不正确的是（）。A.浆砌片石的砂浆应饱满，切缝应不大于40mm，槽底表面应粗糙B.急流槽应分节砌筑，分节长度宜为5－10m，接头处应采用防水材料填缝C.急流槽进水口的喇叭口应与排水设施衔接平顺D.混凝土预制块急流槽的分节长度宜为4－5m，接头应采用榫节

80、工程监理工作的核心是进行（）。A.组织建设B.目标控制C.动态管理D.制定计划

81、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.15B.25C.20D.30

82、软土地区路基施工中，厚度小于（）的软土宜采用浅层置换。A.2.0B.3.0C.4.0D.5.0

83、为了不影响承包人的施工进度，监理人一定要按时进行计量和支付，这个体现了工程计量的（）原则。A.公正性B.时限性C.程序性D.监理人最终确认计量结果

84、在研究工程建设对生态环境造成的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.设计阶段B.施工准备阶段C.施工期D.运营期

85、桥面行车路面至主桥跨结构最下缘之间的距离为（）。A.桥梁高度B.建筑高度C.净矢高D.计算矢高

86、下列（）事件的发生属于施工单位原因造成的延误。A.因不可抗力的原因被迫停工者B.增加合同工作内容C.提供图纸延误D.质量不合格而返工

87、以下关于开工预付款的支付与扣回说法错误的是（）A.现阶段，工程预付款包括开工预付款和材料预付款、设备预付款B.开工预付款和材料预付款多用在公路水运工程特别是高速公路工程等重大工程的施工过程中C.设备预付款是指支付工程施工机械设备的预付款D.招标工程项目是否实行预付款制度，取决于合同工程的规模大小、合同工期的长短以及发包人在招标文件中的约定

88、常用的支座不包括（）。A.板式橡胶支座B.盆式支座C.球型支座D.固定支座

89、路床是指路面结构层以下（）范围内的路基部分。A.0.5mB.0.8mC.1.2mD.0.8m或1.2m

90、质量管理体系的评审和评价是（）由组织的，对质量管理体系、质量方针、质量目标等工作所开展的适合性评价。A.主管部门B.行业专家C.技术骨干D.上级领导

91、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。新造纸厂建设完工后，造纸厂投产使用前必须做好下列哪些工作？（）A.工程中防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环保行政主管部门验收合格，该造纸厂才可投入生产、使用B.工程中防治污染的设施必须经该造纸厂上级主管部门验收合格，才可投产、使用C.工程中防治污染的设施必须经该造纸厂周边居民委员会或村民委员会验收合格，才可投产、使用D.工程中防治污染的设施必须经所在地政府行政主管部门验收合格，才可投产、使用

92、样本容量越大，可靠性（），检测成本（）。A.越好，愈高B.越好，愈低C.越差，愈高D.越差，愈低

93、低温期施工宜采用（）。A.普通型水泥B.早强型水泥C.矿渣硅酸盐水泥D.粉煤灰硅酸盐水泥

94、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，下列参数计算错误的是（）。A.工作1－2为关键工作B.工作1－3的自由时差为1C.工作3－5为非关键工作D.工作4－7的总时差为2

95、竣工验收中，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（）。A.0.5B.0.6C.0.7D.0.8

96、承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，其处理方法是（）。A.取消该子目B.承包人必须完成该子目，发包人支付费用C.承包人必须完成该子目，但发包人不支付费用D.由建设单位决定与承包人协商决定处理方法

97、梁式桥中两相邻桥墩中线之间的距离，或墩中线至桥台背前缘之间的距离称为（）。A.标准跨径B.净跨径C.总跨径D.计算跨径

98、挖方路基挖土石方工程计量中，路床顶面以下挖松深（）再压实作为挖土方的附属工作，不另行计量。A.100mmB.200mmC.50mmD.300mm

99、某工程出现安全生产事故，造成10人死亡，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故

100、()用地应当以招标、拍卖或者挂.牌方式出让。.A.工业用地B.旅游用地C.教育用地D.商品住宅用地E.同一宗地有两个以上意向用地者

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：本题考查的是上部结构。少支架施工时，施工单位必须在卸架前取得监理单位的书面批准后，方可卸架。

2、答案：D本题解析：本题考查的是支护与衬砌。模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于2.5m。

3、答案：C本题解析：本题考查的是隧道开挖。浅埋段的开挖施工应遵循“管超前、严注浆、短开挖、强支护、早封闭、勤量测、速反馈、控沉陷”的原则。

4、答案：B本题解析：本题考查的是费用支付的常用表式。支付月报表由施工单位的计量支付工程师根据已经确认的工程计量单、工程变更等内容编制。

5、答案：C本题解析：本题考查的是工程量清单计量规则。承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，承包人必须根据监理人的指示完成，但发包人将不另行支付。

6、答案：C本题解析：F＝A[（1＋i）n－1]/i＝300×（1.065－1）/0.06＝1691.1278（万元）。

7、答案：D本题解析：

8、答案：D本题解析：环境影响报告书应当由建设单位委托具有相应资质的环境影响评价机构编制。

9、答案：C本题解析：本题考查的是工程量清单计量规则。路侧波形梁钢护栏和中央分隔带波形梁，依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号，按图示长度，以米（m）为单位计量。

10、答案：B本题解析：AC属于防止洞口坍塌的预防措施；D属于防止塌方及冒顶事故。

11、答案：D本题解析：本题考查的是上部结构。顶推施工方案及工艺，施工单位应在顶推施工前至少28d报监理工程师批准。

12、答案：A本题解析：本题考查的是隧道开挖。超前地质钻探宜采用中距离钻探，必要时可采用长距离钻探，连续钻探时前后两次宜重叠5～10m。

13、答案：B本题解析：本题考查的是桥梁基础工程。钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位1.0～1.5m。

14、答案：A本题解析：本题考查的是冬、雨期施工。填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工减少20％～30％。

15、答案：C本题解析：本题考查的是安全生产双重预防机制。施工单位应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。

16、答案：C本题解析：公路工程质量检验评定应按分项工程、分部工程、单位工程、合同段、建设项目逐级进行。

17、答案：D本题解析：本题考查的是工程计量的基础知识。A选项，凭证法。凭证法就是根据合同的要求，承包人应提供费用支付发票类票据才能计量支付的方法，如保险费就是以承包人每次交付费用的凭证或单据才能进行计量支付。又如对承包人有些索赔项目的计量，有时可根据实际发生的费用进行计量，而实际发生的费用就需要有票据或凭证作证明。B选项，均摊法。均摊法就是将在合同工期内每月都有发生的"总价子目"，按照合同约定的阶段性目标分解表进行分解计量，一般采用按月均摊的方法计量，如竣工文件费、承包人驻地建设和施工标准化费用等项目。C选项，图纸计算法。对于钢筋混凝土结构物的钢筋、钻孔灌注桩的桩长、路面工程的铺筑面积等，一般采用图纸计算法。D选项，现场点数计算法。如场地清理的砍伐树木按照"棵"计数，桥梁的盆式支座按照"个"计数，道路交通标志按照"个"计数，计日工按现场记录的"工日"计算等。

18、答案：D本题解析：本题考核知识点为各类应急预案主要内容。施工合同段总体预案：①编制依据；②指导思想、实施原则和工作目标；③施工合同段工程概况、危险性较大分部分项工程内容；④危险性较大分部分项工程风险源分析以及具体预防措施；⑤实施预案的应急组织机构与职责；⑥预案的启动、实施和演练；⑦与专项预案之间的联动方式。故本题正确选项为D选项，D项属于专项预案的主要内容。

19、答案：C本题解析：签发监理指令单1）质量不合格的材料2）工程质量缺陷、质量不合格的工程3）危险性较大工程未按专项施工方案实施4）存在安全事故隐患5）违反有关环保法律法规、未按合同要求落实环保措施6）对总体进度起控制作用的分项工程的实际施工进度严重滞后，并向建设单位报告工期延误的风险。签发停工令，编写专题监理报告1）对可能危及结构安全或存在重大隐患的质量问题2）存在安全事故隐患，情况严重的3）工程违反有关环保法律法规、未按合同要求落实环保措施，情况严重的

20、答案：D本题解析：本题考查的是水泥混凝土路面。选项D，验证施工各工艺环节的操作要领，确定各关键岗位的作业指导书。

21、答案：B、C、D、E本题解析：根据国土资源部2011年发布的《关.于进一步完善采矿权管理登记有关问题的通知》，.有下列情形之一的采矿权不得转让:(1)采矿权.部分转让的;(2)被纳入矿产资掠开发整合方案.的采矿权向非整合主体转让的;(3)按国家产业.政策属于关闭矿山的;(4)按国家有关规定属于.禁止开采区域的;(5)采矿权抵押备案期内未经.抵押权人同意的;(6)采矿权处于国土资源行.政主管部门立案查处、法院查封、扣押或公安、.税务、检察机关等通知立案查处状态的。除母.公司与全资子公司之间的采矿权转让外，以协.议出让方式取得的采矿权投产未满5年不得转.让，确需转让的按原协议出让程序办理。国有.矿山企业申请转让采矿权的，应当获得其上级.主管部门或单位的同意。

22、答案：B本题解析：碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于120℃。碾压终了的温度，对于钢轮压路机不得低于60℃，对于轮胎压路机不得低于70℃，对于振动压路机不得保于55℃。

23、答案：B本题解析：本题考查的是招标控制价的含义与编制、审核。选项B错误，招标人不得规定最低投标限价。

24、答案：B本题解析：本题考查的是合同项目的支付。2021年价格指数为1.01×1.09×1.16=1.277。

25、答案：D本题解析：（1）按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，通常情况下按表3-1选用。对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用黏度大的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级；对冬季寒冷的地区，宜选用黏度小、低温延度大的沥青；对温度日温差、年温差大的地区应选用针入度指数大的沥青。（2）根据交通条件调整选择的沥青标号。对重载交通量路段、高速公路等实行渠化交通的路段、山区及丘陵区上坡路段、服务区、停车场等行车速度慢的路段，宜采用黏度大的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级，同时炎热地区可以提高两个气候分区选择沥青等级；对交通量小、公路等级低，混合交通的路段选用黏度较小的沥青等级；对旅游公路应选用黏度较小的沥青等级。

26、答案：D本题解析：期中进度付款的支付中的3个28天：（1）监理人收到进度付款申请单后的28天内，发包人将进度应付款支付给承包人。不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。（2）承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行付款义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。（3）暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。

27、答案：C本题解析：本题考查的是工程量清单计量规则。加固土桩工程以m为单位进行计量。

28、答案：D本题解析：本题考查的是特殊路基工程。水泥粉煤灰碎石桩群桩施工，应合理设计打桩顺序、控制打桩速度，宜采用隔桩跳打的打桩顺序，相邻桩打桩间隔时间应不小于7d。

29、答案：C本题解析：本题考查的是隧道工程的基础知识。围岩的工程性质，包括物理性质、水理性质和力学性质3个方面。而对围岩稳定性影响最大的则是其力学性质，即围岩抵抗变形和破坏的性能。

30、答案：A本题解析：四种时差的特点：（1）总时差对其紧前工作和紧后工作均有影响。（2）局部时差只限于本工作利用，不能转移给紧后工作利用。它对紧后工作的时差无影响，但对其紧前工作有影响。（3）相干时差对其紧前工作无影响，但对紧后工作的时差有影响。它可以转让给紧后工作，变为紧后工作的局部时差而被利用。（4）独立时差只能被本工作使用，如动用，对其紧前工作和紧后工作均无影响。

31、答案：A本题解析：本题考查的是安全监理相关的法律法规和方针政策。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。

32、答案：C、D、E本题解析：主伐分为皆伐、渐伐、择伐。.

33、答案：B本题解析：本题考查的是下部结构。插入式振动器的移位间距应不超过振动器作用半径的1.5倍，与侧模应保持50～100mm的距离。

34、答案：A本题解析：本题考查的是监督施工单位按已批准的施工方案组织施工。企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，应接受一次安全培训，培训时间不得少于20学时。

35、答案：B本题解析：本题考查的是特殊路基施工质量监理。

36、答案：D本题解析：本题考查的是路面基层。被稳定材料应在摊铺水泥的前一天摊铺，水泥不参与闷料。

37、答案：D本题解析：不可抗力导致的费用损失承包商自己承担。

38、答案：D本题解析：本题考查的是进度计划管理。在项目进度监测过程中，一旦发现出现严重的进度偏差时监理工程师必须认真分析产生的原因及对后续工作和总工期的影响，及时督促承包人采取合理的调整措施进行处理，确保进度目标的实现。

39、答案：A本题解析：本题考查的是合同项目的支付。交通运输部推荐的《公路工程标准施工招标文件》专用合同条款规定“工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过20%，且对合同总价影响幅度超过2%时，应调整该工程量清单项目的综合单价。”

40、答案：B本题解析：对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30；③钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。

41、答案：B本题解析：本题考查的是桥涵工程的基础知识。梁式体系的承重结构是以梁的抗弯能力来承受荷载的。

42、答案：A本题解析：本题考查的是工程计量用表的组成、表式和监理审核重点。对于隐蔽工程和有争议的工程计量，监理工程师应组织施工单位、建设单位、设计单位代表到施工现场实地进行确认。

43、答案：A本题解析：本题考查的是施工准备阶段安全监理。分包工程开工前，安全监理人员应审查施工单位报送的分包单位安全生产许可证、三类人员的安全资格证书及特殊工种作业人员上岗资格证书。

44、答案：C本题解析：本题考查的是单代号网络图的绘制与计算。根据单代号网络图的绘图规则：（1）单代号网络图必须正确表达已确定的逻辑关系。（2）单代号网络图中，不允许出现循环回路。（3）单代号网络图中，不能出现双向箭头或无箭头的连线等。

45、答案：D本题解析：本题考查的是路基工程施工准备。同一层路基的填料应为一种填料，性质不同的填料不得混合填筑。路堤填筑时应从最保处起分层填筑，而且是水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实。每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mm。

46、答案：C本题解析：

47、答案：B本题解析：本题考查的是上部结构。托架宜设置成三角形，与预埋件的连接固定方式应可靠。

48、答案：B本题解析：本题考查的是防水与排水。工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的1.2倍。

49、答案：C本题解析：本题考查的是一般路基工程。当图纸无规定时，顺路方向的长度，底部距基础内缘不小于2m，顶部为距离翼墙尾端不小于台高加2m。

50、答案：C本题解析：本题考查的是上部结构。验算模板、支架及拱架的刚度时，其变形值不得超过下列数值：（1）结构表面外露的模板，挠度为模板构件跨度的1/400；（2）结构表面隐蔽的模板，挠度为模板构件跨度的1/250。

51、答案：D本题解析：水泥混凝土路面的常见质量问题：破碎板、裂缝、板角断裂、错台、拱起、边角剥落、接缝料损坏、坑洞、唧泥、露骨、修补。沥青路面的常见质量问题：龟裂、块状裂缝、纵向裂缝、横向裂缝、沉陷、车辙、波浪拥包、坑槽、松散、泛油、修补。

52、答案：B本题解析：本题考查的是工程量清单计量规则。先张法预应力钢丝、钢绞丝、钢筋均依据图纸所示构件长度计算的预应力钢材质量，分不同材质以千克（kg）为单位计量。

53、答案：B本题解析：本题考查的是特殊路基工程。强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料，粒径宜不大于夯锤底面直径的0.2倍。

54、答案：B、C、D本题解析：。《民诉证据规定》第4条规定：“下列侵权诉讼，按照以下规定承担举证责任：……（三）因环境污染引起的损害赔偿诉讼，由加害人就法律规定的免责事由及其行为与损害结果之间不存在因果关系承担举证责任……”可见，环境民事污染责任实行举证责任倒置，即被告对原告提出的侵权事实否认的，对此负举证责任。

55、答案：C本题解析：对路基的基本要求（1）具有足够的整体稳定性。（2）具有足够的强度：在行车荷载作用下，路基抵抗变形的能力。（3）具有足够的水稳定性。

56、答案：B本题解析：本题考查的是项目资本金制度。项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外,其比例不得超过项目资本金总额的20%。

57、答案：A本题解析：本题考查的是施工过程组织管理。施工服务过程，指为基本施工和辅助施工服务的各种服务过程，如原材料、半成品、工器具、燃料的供应与运输等。

58、答案：B本题解析：本题考查的是沥青路面施工阶段质量监理。纵向接缝与横坡变坡线的重合应在15cm以内，与下层接缝应错开15cm以上。

59、答案：C本题解析：本题考查的是工程招标与评标。招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为100分。

60、答案：B本题解析：本题考查的是工程质量缺陷、质量事故等级划分及处理。事故报告时间是接报2小时内。

61、答案：A本题解析：本题考核知识点为水泥混凝土路面概述。当车轮行驶在路面上，整个水泥混凝土路面会起抵抗作用，不使路面产生较大的弯曲变形，当车轮驶过后又重新恢复原来的形状。这种性质的路面，又称为刚性路面。

62、答案：C本题解析：高路堤指路基填土边坡高度大于20m的路堤。

63、答案：B本题解析：A项，BOT，是Build-Operate-Transfer的缩写，即建造—经营—移交，是相对比较简单或典型的特许经营项目融资模式；B项，PFI，是PrivateFinanceInitiative的缩写，即“私营主动融资”。与特许经营项目融资中的其他概念相比，PFI更强调的是私营企业在融资中的主动性和主导型；C项，PPP，是Public-PrivatePartnership的缩写，简称PPP模式、3P模式，即政府和社会资本合作（或称公私合伙/政企合伙），是公共基础设施中的一种项目运作模式；D项，ABS，是Asset-Backed-Securitization的缩写，即“以资产担保的证券化”。它是以项目（包括未建项目）所属的全部或部分资产为基础，用该项目资产所能带来的稳定的预期收益作保证，经过信用评级和增级，通过资本市场发行证券来募集资金的一种项目融资方式。

64、答案：C本题解析：本题考查的是价值工程在工程建设中的应用。“最低的寿命周期成本”是价值工程中的经济指标，“可靠地实现所需功能”是价值工程中的技术指标。

65、答案：C本题解析：本题考查的是施工准备阶段安全监理。双车道施工便道宽度不宜小于6.5m，单车道施工便道宽度不宜小于4.5m。

66、答案：B本题解析：本题考查的是隧道开挖。送风式的进风口宜在洞口30m以外。送排风并用式通风的进风口与出风口应错开20m左右。

67、答案：B本题解析：本题考查的是上部结构。梁式桥拓宽改建拼接施工前，监理工程师应督促和审查施工单位做好准备工作。

68、答案：C本题解析：本题考查的是推进“建设平安百年品质工程”的监理措施。监理单位应落实培训主体责任,按规定严格实行“上岗必考、合格方用”的培训考核制度。

69、答案：C本题解析：本题考查的是特种设备及其他安全管理措施。施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合下列规定：采用三级配电系统;采用TN-S接零保护系统;采用二级保护系统。

70、答案：D本题解析：本题考查的是工程延期和工程延误的管理工作。索赔报告中包括的财务方面的证据资料，除索赔人的论证外，最好附有注册会计师或审计部门的审计报告，以证明财务方面证据的正确性。

71、答案：B本题解析：本题考查的是施工组织管理。施工组织设计贯彻应做好以下几方面的工作:（1）做好施工组织设计的技术交底；（2）制定各项管理制度；（3）实行项目岗位责任制；（4）统筹安排，搞好综合平衡;（5）切实做好施工准备工作。

72、答案：A本题解析：（1）密级配沥青混凝土混合料（AC）适用于各级公路沥青面层的任何层次。（2）沥青玛脂碎石混合料（SMA）适用于铺筑新建公路的表面层、中面层或旧路面加铺磨耗层使用。（3）设计空隙率为6%～12%的半开级配的沥青碎石混合料（AM）仅适用于三级及三级以下公路、乡村公路，且沥青混合料拌和设备缺乏添加矿粉的装置和人工炒拌的情况。（4）设计空隙率为3%-6%的粗粒式及特粗式的密级配沥青稳定碎石混合料（ATB）适用于基层。（5）设计空隙率大于18%的粗集料及特粗式排水式沥青稳定碎石混合料（ATPB）适用于基层。（6）设计空隙率大于18%的细粒式排水式沥青稳定碎石混合料（OGFCPAC）适用于高速行车、多雨潮湿、不宜被尘土污染、非冰冻地区铺筑排水式沥青路面磨耗层。

73、答案：B本题解析：本题考查的是桥涵工程的基础知识。梁式体系的承重结构是以梁的抗弯能力来承受荷载的。

74、答案：D本题解析：本题考查的是安全监理的工作依据。建设工程批准文件包括:批准的可行性研究报告、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证以及初步设计文件、施工图设计文件等。

75、答案：D本题解析：本题考核知识点为公路机电工程施工质量监理。选项A错误，机电工程试运行主要考查系统设备、软件的运行稳定性、可靠性。选项B错误，公路机电工程建设项目可以整体全部同一时间投入试运行，也可以根据建设工期的具体情况按设施分部分时投入试运行。选项C错误，监理工程师在试运行期间发现公路机电工程各设施、系统使用功能、设备运行有问题时，还要判断发生问题的性质、原因，如果发生问题是属于设备质量原因，则要求施工单位及时更换，更换设备的试运行期从更换设备投入试运行时重新开始计算。选项D正确，公路机电工程试运行后，监理工程师应按照进场设备的检验方法对施工单位按合同约定提供的专用工具、备品、备件进行核查、检验，保证专用工具及备品、备件的品牌、规格、型号、产地、数量、配置等符合合同要求。

76、答案：D本题解析：本题考查的是沥青混凝土路面。矿质混合料的配合比组成设计主要包括以下步骤：（1）确定沥青混