变配电安装工程施工合同范本(2024版)

变配电安装工程施工合同范本(2024版)合同编号：__________鉴于供电方拥有电力设施并需进行变配电安装工程，为确保工程的顺利进行，保证工程质量，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就供电方将变配电安装工程的施工任务委托给乙方事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________变配电安装工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条工程质量2.1乙方应按照供电方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。2.2乙方应严格按照施工组织设计进行施工，确保施工安全、文明、环保。2.3乙方应保证所提供的设备、材料质量，并承担因质量问题造成的损失。第三条工程进度3.1乙方应按照双方约定的工期完成工程，确保工程按时交付。3.2乙方应根据工程进度，合理安排施工人员、设备及材料，确保工程顺利推进。3.3乙方应提前一周向供电方报告工程进度，如需调整工期，应与供电方协商一致。第四条合同价格4.1本工程合同总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方应按照双方约定的价格完成工程，不得擅自提高工程费用。4.3合同价款支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，供电方支付乙方合同总额的30%；（2）工程进度达到50%时，供电方支付乙方合同总额的30%；（3）工程验收合格后，供电方支付乙方合同总额的40%。第五条施工安全5.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和供电方的安全要求进行施工，确保施工安全。5.2乙方应做好施工现场的安全防护，防止事故的发生。5.3乙方应对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期交付部分工程价款的1%向供电方支付违约金。6.2乙方未按照约定质量完成工程的，应承担返工、维修等费用，并赔偿供电方因此造成的损失。6.3乙方违反合同其他条款的，应承担相应的违约责任。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.施工组织设计5.设备材料清单6.安全生产规定7.安全防护措施方案8.教育培训资料9.工程进度计划10.工程验收标准二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成工程：逾期交付部分工程价款的1%作为违约金。2.未按约定质量完成工程：承担返工、维修等费用，并赔偿因此造成的损失。3.违反合同其他条款：根据具体情况承担相应违约责任。三、法律名词及解释：1.供电方：拥有电力设施并需进行变配电安装工程的一方。2.施工方：承担变配电安装工程施工任务的一方。3.合同总额：双方约定的工程价款总和。4.工期：双方约定的完成工程的时间。5.违约金：因违约行为产生的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：与供电方协商一致，制定合理的进度计划，确保工程按时交付。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，查找原因，进行整改，重新验收，赔偿因此造成的损失。3.合同价款争议：解决办法：双方协商解决，无法达成一致的，可向有管辖权的人民法院起诉。4.安全事故发生：解决办法：立即上报，采取有效措施防止事故扩大，配合调查，承担相应责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物的变配电安装工程。2.