传媒公司总包合同范本

传媒公司总包合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]合同名称：传媒公司总包合同本合同由以下双方签订：甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表：[填写甲方代表姓名]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表：[填写乙方代表姓名]鉴于甲方为一家合法成立的传媒公司，乙方为具备相应资质和能力的总包商，双方为了共同发展，实现互利共赢，经友好协商，就甲方传媒项目的总包事宜达成以下合同条款：一、项目概述1.1项目名称：[填写项目名称]1.2项目地点：[填写项目地点]1.3项目内容：[填写项目内容]1.4项目工期：[填写项目工期]二、总包范围2.1乙方承担本项目的全部施工任务，包括但不限于设计、采购、施工、验收等。2.2乙方应按照甲方的要求和技术标准完成项目，并确保项目质量符合相关法律法规及行业标准。三、合同价格3.1本项目的总包价格为：[填写总包价格]元（大写：[填写总包价格大写]）。3.2乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交正式的发票。四、支付方式4.1甲方应按照双方约定的进度付款，每完成一项工程节点，乙方提供相应工程量清单和验收报告，甲方审核无误后支付相应款项。4.2甲方支付的款项应扣除乙方应缴纳的税费等费用。五、工期延误5.1乙方如因自身原因导致项目进度延误，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[填写违约金计算方式]。5.2甲方如因自身原因导致项目进度延误，应承担相应的赔偿责任。六、合同的变更和解除6.1合同的变更和解除应由双方协商一致，并签订书面协议。6.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除后的合同内容履行义务。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：[填写有效期]年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________签订日期：[填写签订日期]附件1：项目设计方案附件2：项目施工图纸附件3：项目验收标准附件4：乙方资质证明文件（注：以上合同范本仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整和完善。）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同名称：传媒公司总包合同本合同由以下三方签订：甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表：[填写甲方代表姓名]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表：[填写乙方代表姓名]第三方：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]代表：[填写第三方代表姓名]鉴于甲方为一家合法成立的传媒公司，乙方为具备相应资质和能力的总包商，第三方为专业监管机构，为了确保项目质量、进度和投资控制，甲方聘请第三方作为项目的监管机构，对乙方进行全程监督和管理，双方为了共同发展，实现互利共赢，经友好协商，就甲方传媒项目的总包事宜达成以下合同条款：一、项目概述1.1项目名称：[填写项目名称]1.2项目地点：[填写项目地点]1.3项目内容：[填写项目内容]1.4项目工期：[填写项目工期]二、第三方监管职责2.1第三方作为项目的监管机构，应全面负责项目的监督管理，包括但不限于质量、进度、投资控制等方面。2.2第三方应按照甲方的要求和技术标准，对乙方进行全程监督和管理，确保项目顺利进行。三、乙方的义务和责任3.1乙方应严格按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保项目质量符合相关法律法规及行业标准。3.2乙方应按照项目进度要求完成施工任务，如有工期延误，应承担相应的违约责任。3.3乙方应接受第三方的监督管理，配合第三方进行项目管理。四、甲方的权利和利益4.1甲方作为项目业主，有权对项目进行监督和检查，确保项目质量、进度和投资控制符合要求。4.2甲方有权根据合同约定，向乙方支付合同款项。4.3甲方有权在合同约定的范围内，对项目进行变更和调整。4.4甲方有权要求第三方进行项目评估和审计，确保项目合规合法。五、乙方的违约及限制条款5.1乙方如因自身原因导致项目进度延误，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[填写违约金计算方式]。5.2乙方如发生重大质量问题，甲方有权要求乙方立即整改，并承担相应赔偿责任。5.3乙方应遵守国家法律法规，不得有违法违规行为，否则甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应法律责任。六、第三方的责任和权益6.1第三方应按照甲方的要求，对乙方进行全面监督管理，确保项目顺利进行。6.2第三方有权要求乙方提供相关工程资料和文件，对乙方进行审查和评估。6.3第三方有权对乙方进行现场检查，对施工过程进行指导和纠正。6.4第三方有权向甲方提出项目管理和施工方面的建议和意见。七、合同的变更和解除7.1合同的变更和解除应由甲方决定，并通知乙方和第三方。7.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除后的合同内容履行义务。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：[填写有效期]年。9.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________第三方（盖章）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________签订日期：[填写签订日期]附件1：项目设计方案附件2：项目施工图纸附件3：项目验收标准附件4：乙方资质证明文件第三方介入的意义和目的：第三方作为项目的监管机构，介入甲方和乙方的合同关系，旨在确保项目质量、进度和投资控制符合甲方的要求。第三方具有独立性和公正性，能够对乙方进行全面监督管理，防止乙方出现质量问题、工期延误等违约行为，保障甲方的利益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为项目业主，有权对项目进行监督和检查，确保项目质量、进度和投资控制符合要求。甲方聘请第三方作为监管机构，进一步强化了对乙方的管理和控制，保障了甲方的利益。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同名称：软件开发公司总包合同本合同由以下三方签订：甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表：[填写甲方代表姓名]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表：[填写乙方代表姓名]第三方：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]代表：[填写第三方代表姓名]鉴于甲方为一家合法成立的软件开发公司，乙方为具备相应资质和能力的总包商，第三方为专业监管机构，为了确保项目质量、进度和投资控制，甲方聘请第三方作为项目的监管机构，对乙方进行全程监督和管理，双方为了共同发展，实现互利共赢，经友好协商，就甲方软件开发项目的总包事宜达成以下合同条款：一、项目概述1.1项目名称：[填写项目名称]1.2项目地点：[填写项目地点]1.3项目内容：[填写项目内容]1.4项目工期：[填写项目工期]二、第三方监管职责2.1第三方作为项目的监管机构，应全面负责项目的监督管理，包括但不限于质量、进度、投资控制等方面。2.2第三方应按照甲方的要求和技术标准，对乙方进行全程监督和管理，确保项目顺利进行。三、甲方的义务和责任3.1甲方应提供完整的技术要求和项目需求，确保乙方能够按照要求进行施工。3.2甲方应按照项目进度要求支付相应的款项，如有工期延误，应承担相应的违约责任。3.3甲方应接受第三方的监督管理，配合第三方进行项目管理。四、乙方的权利和利益4.1乙方作为项目的总包商，有权按照合同约定收取款项。4.2乙方有权根据项目实际情况提出合理的设计变更和进度调整。4.3乙方有权要求第三方进行项目评估和审计，确保项目合规合法。五、甲方的违约及限制条款5.1甲方如因自身原因导致项目进度延误，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：[填写违约金计算方式]。5.2甲方如发生重大质量问题，乙方有权要求甲方立即整改，并承担相应赔偿责任。5.3甲方应遵守国家法律法规，不得有违法违规行为，否则乙方有权终止合同，并要求甲方承担相应法律责任。六、第三方的责任和权益6.1第三方应按照甲方的要求，对乙方进行全面监督管理，确保项目顺利进行。6.2第三方有权要求乙方提供相关工程资料和文件，对乙方进行审查和评估。6.3第三方有权对乙方进行现场检查，对施工过程进行指导和纠正。6.4第三方有权向甲方提出项目管理和施工方面的建议和意见。七、合同的变更和解除7.1合同的变更和解除应由乙方决定，并通知甲方和第三方。7.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除后的合同内容履行义务。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：[填写有效期]年。9.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________第三方（盖章）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________签订日期：[填写签订日期]附件1：项目需求说明书附件2：项目设计方案附件3：项目验收标准附件4：乙方资质证明文件乙方