建设工程施工合同标准(2024版)

建设工程施工合同标准(2024版)合同编号：__________鉴于业主拟进行__________（工程名称）的建设，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程建设施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程工期：__________二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同金额的支付方式及进度：（1）施工方完成合同约定的工程进度__________%，业主支付相应合同金额的__________%；（2）施工方提交完整的工程验收资料，并经业主或其委托的第三方验收合格后，业主支付相应合同金额的__________%；（3）剩余合同金额的支付：在工程验收合格且质保期满后，业主支付剩余合同金额的__________%。三、施工方的义务3.1施工方应按照约定的工程内容、工程质量标准、工程工期完成工程建设，并承担相应的安全防护责任。3.2施工方应按照约定的支付进度，及时向业主提交完整的工程进度报告及相关资料。3.3施工方应保证工程质量，确保工程安全，不得有违章违法行为。3.4施工方应按照约定的时间和要求，完成工程验收及质保工作。四、业主的义务4.1业主应按照约定的合同金额及支付进度，及时向施工方支付工程款项。4.2业主应协助施工方完成工程建设的相关手续，并提供必要的施工条件。4.3业主应对施工方提交的工程进度报告及相关资料进行审核，并在约定时间内完成验收工作。4.4业主应按照约定的时间和要求，接收工程，并支付尾款。五、违约责任5.1施工方未按照约定的工程内容、工程质量标准、工程工期完成工程建设的，业主有权要求施工方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×违约天数×日违约金率。5.2业主未按照约定的合同金额及支付进度支付工程款项的，施工方有权要求业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×违约天数×日违约金率。5.3双方因履行合同发生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格且质保期满之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.工程质量标准5.施工方案6.安全生产措施7.工程进度计划8.验收标准及方法9.质保协议10.付款凭证二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程：指工程实际完成时间超过合同约定的工期。2.施工方工程质量不达标：指工程质量不符合合同约定的质量标准。3.业主未按约定支付工程款：指业主未按照合同约定的支付进度支付工程款项。4.双方未按约定解决争议：指双方在发生争议时，未通过友好协商解决。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的施工方。3.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。4.质保期：指工程验收合格后，施工方对工程进行保修的期限。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定，施工方支付违约金；业主有权根据实际情况要求施工方采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：解决办法：施工方按照合同约定进行整改，直至达到质量标准；严重质量问题导致工程无法使用，施工方应承担相应责任。3.款项支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定的支付进度进行支付；如有争议，可通过协商解决或依法向法院提起诉讼。4.争议解决：解决办法：双方通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁等。2.适用于施工方为