轻钢合同范本

轻钢合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方（以下简称“甲方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（以下简称“乙方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于甲方为轻钢结构建筑的业主（或开发商、使用者等），乙方为轻钢结构建筑的设计、施工单位，双方经友好协商，就乙方为甲方提供轻钢结构建筑设计、施工服务等相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程内容：[填写工程内容]二、合同范围与内容2.1乙方负责为本工程提供轻钢结构建筑设计、施工等服务，包括（但不限于）以下内容：（1）进行工程设计，提供设计图纸、施工方案等；（2）按照设计图纸、施工方案进行施工；（3）提供施工期间的技术支持、协调管理；（4）完成工程验收、交付使用等相关工作。2.2甲方应按照合同约定向乙方支付服务费用，并提供施工所需的现场条件、资料等。三、合同价格与支付3.1本合同总价款为：[填写合同总价款]元（大写：[填写合同总价款大写]元整）。3.2甲方应按照下列付款节点向乙方支付合同价款：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，支付合同总价款的40%。3.3甲方支付的合同价款，乙方应开具正规发票。四、工程进度与质量4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。工程进度及完成情况应定期向甲方报告。4.2乙方应保证工程质量，确保工程符合国家相关法律法规、规范标准及甲方要求。工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。5.2乙方如未能按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款×0.05%×逾期天数。六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并交付使用之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：[填写签订日期]1.轻钢结构建筑设计图纸2.施工方案3.工程量清单4.其他与本合同有关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“甲方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（以下简称“乙方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]联系电话：[填写乙方联系电话]第三方主体（以下简称“第三方”）：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]联系人：[填写第三方联系人]联系电话：[填写第三方联系电话]鉴于甲方为轻钢结构建筑的业主（或开发商、使用者等），乙方为轻钢结构建筑的设计、施工单位，第三方为专业质量监督检测机构，双方经友好协商，就乙方为甲方提供轻钢结构建筑设计、施工服务，第三方进行质量监督检测等相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程内容：[填写工程内容]二、合同范围与内容2.1乙方负责为本工程提供轻钢结构建筑设计、施工等服务，包括（但不限于）以下内容：（1）进行工程设计，提供设计图纸、施工方案等；（2）按照设计图纸、施工方案进行施工；（3）提供施工期间的技术支持、协调管理；（4）完成工程验收、交付使用等相关工作。2.2第三方负责对乙方施工过程中的质量进行监督检测，确保工程质量符合国家相关法律法规、规范标准及甲方要求。三、合同价格与支付3.1本合同总价款为：[填写合同总价款]元（大写：[填写合同总价款大写]元整）。3.2甲方应按照下列付款节点向乙方支付合同价款：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，支付合同总价款的40%。3.3甲方支付的合同价款，乙方应开具正规发票。四、甲方权益保障4.1乙方应确保施工过程中，甲方权益不受损害，包括但不限于：（1）乙方应按照甲方要求进行施工，确保工程质量；（2）乙方应按时完成工程，避免逾期导致的损失；（3）乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全；（4）乙方应尊重甲方的知识产权，不得侵犯甲方的商标、专利等权益。4.2第三方应确保其检测结果的公正、客观、准确，维护甲方的合法权益。五、乙方违约及限制条款5.1乙方如未能按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款×0.05%×逾期天数。5.2如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到验收标准。如乙方拒不整改，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.3乙方不得将合同约定的权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并交付使用之日止。7.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________第三方（盖章）：______________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________第三方代表（签名）：______________签订日期：[填写签订日期]1.轻钢结构建筑设计图纸2.施工方案3.工程量清单4.其他与本合同有关的文件第三方介入的意义和目的：第三方主体作为专业质量监督检测机构，其介入本合同的意义和目的在于确保工程质量符合国家相关法律法规、规范标准及甲方要求。第三方独立于甲方和乙方，可以客观、公正地对乙方施工过程中的质量进行监督检测，发现问题及时反馈，确保工程质量得到有效保障。同时，第三方的主体地位也有利于增强甲方的权益保障，第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方（以下简称“甲方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（以下简称“乙方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]联系电话：[填写乙方联系电话]第三方主体（以下简称“第三方”）：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]联系人：[填写第三方联系人]联系电话：[填写第三方联系电话]鉴于甲方为轻钢结构建筑的业主（或开发商、使用者等），乙方为轻钢结构建筑的设计、施工单位，第三方为专业质量监督检测机构，双方经友好协商，就乙方为甲方提供轻钢结构建筑设计、施工服务，第三方进行质量监督检测等相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程内容：[填写工程内容]二、合同范围与内容2.1乙方负责为本工程提供轻钢结构建筑设计、施工等服务，包括（但不限于）以下内容：（1）进行工程设计，提供设计图纸、施工方案等；（2）按照设计图纸、施工方案进行施工；（3）提供施工期间的技术支持、协调管理；（4）完成工程验收、交付使用等相关工作。2.2第三方负责对乙方施工过程中的质量进行监督检测，确保工程质量符合国家相关法律法规、规范标准及甲方要求。三、合同价格与支付3.1本合同总价款为：[填写合同总价款]元（大写：[填写合同总价款大写]元整）。3.2甲方应按照下列付款节点向乙方支付合同价款：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，支付合同总价款的40%。3.3甲方支付的合同价款，乙方应开具正规发票。四、乙方权益保障4.1甲方应确保施工过程中，乙方权益不受损害，包括但不限于：（1）甲方应按照乙方要求进行施工，确保工程质量；（2）甲方应按时支付合同价款，避免逾期导致的损失；（3）甲方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全；（4）甲方应尊重乙方的知识产权，不得侵犯乙方的商标、专利等权益。4.2第三方应确保其检测结果的公正、客观、准确，维护乙方的合法权益。五、甲方违约及限制条款5.1如甲方未能按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款×0.05%×逾期天数。5.2如甲方施工质量不符合约定，乙方有权要求甲方进行整改，直至达到验收标准。如甲方拒不整改，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。5.3甲方不得将合同约定的权利义务转让给第三方，否则乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并交付使用之日止。7.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________第三方（盖章）：______________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________第三方代