河岸带休闲区河堤施工合同

河岸带休闲区河堤施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于：甲方为河岸带休闲区的业主，拥有该区域的开发和经营权；乙方为具备相关资质的施工单位，愿意承担河堤施工工程；一、工程概述1.1工程名称：河岸带休闲区河堤施工工程1.2工程地点：（具体位置）1.3工程规模：（工程量、面积、长度等）1.4工程内容：主要包括河堤的修建、加固、绿化等1.5工程质量标准：符合国家相关法律法规、规范和标准二、合同价格2.1工程总价：人民币（大写）（小写）元整2.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，保修期满后无息退还。三、工程进度与工期3.1工程计划开工日期：（具体日期）3.2工程计划竣工日期：（具体日期）3.3乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。四、乙方义务4.1乙方应按照约定的工程内容、质量标准、工期完成施工，并接受甲方及相关部门的监督和检查；4.2乙方应严格按照国家法律法规、规范和标准进行施工，确保工程安全、环保、质量；4.3乙方应承担工程期间的一切安全事故责任，并依法赔偿甲方因此造成的损失；4.4乙方应做好施工场地的卫生和环境保护工作，遵守施工地的相关规定。五、甲方义务5.1甲方应按照约定支付工程价款，配合乙方的施工工作；5.2甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，保障施工顺利进行；5.3甲方应对乙方施工过程中的合理需求给予支持与配合；5.4甲方应按约定时间进行工程验收，确保工程质量符合约定标准。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为工程总价的5%；6.2甲方未按照约定支付工程价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为应付工程价款的每日2%；6.3双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质量保证金退还完毕之日终止；7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.工程设计图纸及相关技术文件2.工程量清单3.施工组织设计4.施工安全防护措施方案5.环境保护措施方案6.工程验收标准及方法一、附件列表：1.工程设计图纸及相关技术文件2.工程量清单3.施工组织设计4.施工安全防护措施方案5.环境保护措施方案6.工程验收标准及方法二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为工程总价的5%。2.甲方未按照约定支付工程价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为应付工程价款的每日2%。3.双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.甲方：指河岸带休闲区的业主，拥有该区域的开发和经营权。2.乙方：指具备相关资质的施工单位，愿意承担河堤施工工程。3.工程总价：指双方约定的工程完成后的总费用。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务时，应支付给对方的一种经济赔偿。5.工程验收：指工程完成后，甲方对工程的质量、安全、环保等方面进行检查，以确定工程是否符合约定标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应合理安排施工计划，确保工程按时完成。如因特殊情况导致工程进度延误，应及时与甲方沟通，制定调整方案。2.工程质量问题：乙方应严格按照国家法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任。3.付款纠纷：双方应按照约定的付款方式及时支付工程价款。如发生付款纠纷，应及时沟通协商，确保工程顺利进行。4.争议解决：在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：本合同适用于河岸带休闲区河堤