核电站涂料油工施工合同

核电站涂料油工施工合同合同编号：__________鉴于业主准备在核电站进行涂料油工施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就涂料油工施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：核电站涂料油工施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程内容：主要包括____________________等涂料油工施工内容。1.4工程进度：按照业主提供的施工计划进行。1.5工程质量：符合国家相关法律法规、行业标准及业主要求。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。2.2合同价款支付方式：（1）合同签订后，业主支付施工方工程总价的30%作为预付款；（2）施工过程中，根据工程进度，业主再支付施工方工程总价的60%；（3）工程验收合格后，业主支付施工方剩余的10%作为质量保证金，质量保证金在保质期内无息退还。2.3合同价款不含税金，税金由业主承担。三、施工期限3.1施工方应按照业主提供的施工计划，确保工程在约定的工期内完成。3.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、工程质量与验收4.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及业主要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为中间验收和竣工验收，验收合格后，业主支付质量保证金。4.3施工方在保质期内负责免费维修和更换工程质量问题导致的损坏部分。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×0.1%。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证金退还之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年________月________日一、附件列表：1.核电站涂料油工施工合同2.施工计划3.工程质量标准4.施工图纸5.施工材料清单6.施工工艺流程7.验收标准和方法8.违约金计算公式9.法律法规及相关政策文件10.双方签字盖章的合同副本二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工期完成工程，视为违约。2.施工方未按照约定的工程质量标准完成工程，视为违约。3.施工方未按照施工计划进行施工，视为违约。4.施工方使用不符合合同约定的材料或工艺，视为违约。5.业主未按照约定支付合同价款，视为违约。6.双方未按照约定履行合同其他条款，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指核电站涂料油工施工项目的委托方。2.乙方：指承担核电站涂料油工施工项目的施工方。3.合同总价：指双方约定的完成涂料油工施工项目的总费用。4.预付款：指业主在合同签订后支付给施工方的部分合同价款。5.质量保证金：指业主在工程验收合格后支付给施工方的部分合同价款，用于保证工程质量。6.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。7.保质期：指施工方对工程质量承担责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应积极协商，根据实际情况调整施工计划。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，业主应及时通知施工方，施工方应尽快进行维修或更换。3.合同价款支付：如业主未按约定支付合同价款，施工方有权暂停施工，双方应协商解决支付问题。4.法律法规变更：如法律法规及相关政策文件发生变更，双方应遵循变更后的规定，如有需要，可签订补充协议。5.合同争议：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.核电站新建或改、扩建项目的涂料油工施工。2.核电站设备维修、保养期间的涂料油工施工。3.核电站