棒球场硅藻泥施工合同

棒球场硅藻泥施工合同合同编号：__________棒球场硅藻泥施工合同甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________一、工程概况1.1工程名称：__________棒球场硅藻泥施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本合同硅藻泥施工项目总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和现场踏勘的基础上所作的，为最合理的报价。三、施工期限3.1乙方应按照甲乙双方协商确定的施工时间表进行施工，总施工期限为__________天。3.2乙方如因特殊情况不能按时完成施工，应提前向甲方提出延期申请，经甲方批准后，方可延期。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家相关标准和甲乙双方约定的质量要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准：__________五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定及时向乙方支付合同款项。5.2乙方应按照合同约定及时完成施工，并保证工程质量。5.3甲方应提供乙方施工所需的现场条件和必要的协助。六、合同的变更和解除6.1甲乙双方同意，合同的变更或解除必须经双方协商一致，并以书面形式确认。6.2在合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致无法继续履行，甲乙双方可协商变更或解除合同。七、违约责任7.1甲乙双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2乙方如未能按约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的千分之一。八、争议解决8.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程完工并验收合格之日止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.棒球场硅藻泥施工设计方案2.施工图纸和施工技术要求3.施工时间表4.质量验收标准和方法5.施工安全防护措施6.材料采购凭证和质量证明文件7.付款凭证和工程进度报告8.变更和解除合同的书面协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同款项2.乙方未按约定时间完成施工3.乙方施工质量不符合约定标准4.甲方未提供乙方施工所需的现场条件和必要的协助5.甲方未按约定支付违约金6.乙方未按约定提供材料或提供的材料质量不合格7.不可抗力因素导致合同无法履行三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.违约金：是一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应支付给对方一定数额的金钱。4.质量验收标准：是衡量工程质量是否符合合同约定的标准。5.合同履行：是指合同当事人按照合同约定履行各自的权利和义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付款项：乙方可以与甲方协商解决，要求甲方按时支付款项；如协商不成，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。2.乙方延迟完成施工：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失；甲方也可以要求乙方在合理期限内完成施工。3.施工质量问题：甲方可以要求乙方修复或重新施工，并要求乙方承担由此产生的费用；严重质量问题可能导致合同解除。4.甲方未提供必要协助：乙方可以与甲方协商解决，要求甲方提供必要的协助；如协商不成，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.棒球场硅