2024版消防建设工程施工协议

2024版消防建设工程施工协议合同编号：__________消防建设工程施工协议甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为消防建设工程的项目法人，乙方为具备消防建设工程施工资质的施工单位，根据《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承担甲方消防建设工程施工事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________1.5工程质量标准：__________二、施工内容2.1乙方承担本工程的施工任务，包括但不限于：（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装修工程；（4）消防设施设备安装；（5）系统调试及验收；（6）质保期服务。2.2乙方应按照甲方的要求和国家及地方消防技术规范进行施工，确保工程质量。三、合同价格及支付3.1本工程的合同总价为：__________元（大写：__________元整）。3.2甲方分期支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）工程进度款：按工程进度，甲方支付乙方已完成工程价款的70%；（2）验收合格后，甲方支付乙方剩余工程价款的30%；（3）质保期满后，如无质量问题，甲方支付乙方质保金。四、施工期限4.1乙方应按照双方约定的施工计划完成本工程，施工期限自：__________起至：__________止。4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。五、质量及验收5.1乙方应保证工程质量，按照相关消防法规和标准进行施工，并接受甲方及相关部门的监督。5.2工程验收合格标准：（1）工程实体符合设计文件和消防技术规范要求；（2）消防设施设备功能齐全、性能稳定；（3）消防通道、疏散指示等安全设施符合规定；（4）工程资料齐全、规范。六、违约责任6.2甲方如未按约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应支付工程款金额的0.05%乘以逾期天数。七、争议解决7.1对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并办理移交手续之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.消防建设工程设计文件

2.施工图纸和技术说明书

3.消防设施设备清单

4.施工组织设计

5.工程预算书

6.工程进度计划

7.验收标准和方法

8.质保服务承诺

9.付款凭证和支付记录

10.变更协议（如有）二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，属于违约行为。

2.乙方施工质量不符合约定或国家标准，属于违约行为。

3.甲方未按约定时间支付工程款，属于违约行为。

4.甲方未提供施工所需现场、资料、设备等，导致乙方无法正常施工，属于违约行为。

5.双方未按约定解决争议，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.消防建设工程：指为预防火灾、减少火灾损失而进行的建设项目，包括消防设施、消防通道等。

2.施工资质：指从事消防建设工程施工的单位必须具备的法定资格。

3.工程进度款：指按照工程进度，甲方支付给乙方的已完成工程价款。

4.质保金：指工程验收合格后，甲方保留的一部分工程价款，用于保证工程质保期内无质量问题。

5.违约金：指一方未履行合同义务，应向对方支付的赔偿金。

6.滞纳金：指甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付的逾期赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。必要时，甲方可按约定向乙方支付违约金。

2.工程质量问题：

解决办法：乙方应及时修复质量问题，直至符合验收标准。如有争议，双方可共同委托第三方检测机构进行检测。

3.工程款支付纠纷：

解决办法：双方按约定履行付款义务。如发生纠纷，可协商解决或依法向法院提起诉讼。

4.变更工程：

解决办法：双方签订变更协议，明确变更内容、价款及工期等。五、所有应用场景：1.适用于各类消防建设工程项目，如建筑物、构筑物等消防设施的施工。

2.适用于新建、