矿井建设工程合同范本

矿井建设工程合同范本第一篇范文：合同编号：[请填写具体的合同编号]甲方：__________（以下简称“甲方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________（以下简称“乙方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为矿井建设工程的业主，乙方为具备相关资质和经验的施工单位，双方经充分协商，本着平等自愿、诚实守信的原则，就矿井建设工程事项达成以下合同条款：一、工程内容1.1工程名称：__________矿井建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币：[请填写具体金额]元（大写：____________________元整），币种为人民币。2.2乙方在合同签订后[请填写具体时间]天内，向甲方提交工程预算，经甲方审核批准后，按照预算执行。三、合同工期3.1合同约定的工期为：[请填写具体时间]天。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量及保修4.1乙方应按照约定的质量标准完成工程，并承担工程质量的保修责任。4.2工程质量保修期为：[请填写具体时间]年，自工程验收合格之日起计算。五、付款方式及进度5.1甲方按照乙方提交的工程进度，分期支付合同价款。5.2甲方支付的工程进度款，乙方应开具等额的正规发票。六、违约责任6.1乙方如未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的[请填写具体比例]%。6.2甲方如未按照约定支付工程进度款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的[请填写具体比例]%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同的变更或解除，应经双方协商一致，并书面确认。九、其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规，共同维护国家利益和社会公共利益。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：[请填写具体日期]1.矿井建设工程设计文件2.工程预算明细表3.施工计划及进度安排4.乙方资质证明文件5.其他与本工程相关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：__________（以下简称“甲方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________（以下简称“乙方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________第三方：__________（以下简称“第三方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为矿井建设工程的业主，乙方为具备相关资质和经验的施工单位，第三方为专业监理机构，双方经充分协商，本着平等自愿、诚实守信的原则，就矿井建设工程事项达成以下合同条款：一、工程内容1.1工程名称：__________矿井建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：__________二、第三方职责2.1第三方作为专业监理机构，负责对乙方的施工过程进行全程监理，确保工程质量、安全、进度等各项指标的达成。2.2第三方应按照甲方的要求，定期提交工程监理报告，对工程质量、安全、进度等方面的问题提出整改措施和建议。三、甲方权益保障3.1乙方应接受第三方的监理，严格按照约定的质量标准、安全规定和进度要求进行施工。3.2甲方有权根据第三方的监理报告，对乙方进行考核，对乙方的工作质量、进度等方面进行评价。3.3甲方有权根据第三方的监理报告，要求乙方进行整改，确保工程质量、安全、进度等达到约定标准。四、乙方违约及限制条款4.1乙方如未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的[请填写具体比例]%。4.2乙方如未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工，并要求乙方支付因此产生的一切费用。4.3乙方如存在违法行为，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方的损失。五、合同价格及付款方式5.1本工程合同总价为人民币：[请填写具体金额]元（大写：____________________元整），币种为人民币。5.2乙方在合同签订后[请填写具体时间]天内，向甲方提交工程预算，经甲方审核批准后，按照预算执行。5.3甲方按照乙方提交的工程进度，分期支付合同价款。5.4甲方支付的工程进度款，乙方应开具等额的正规发票。六、合同工期6.1合同约定的工期为：[请填写具体时间]天。6.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同的变更或解除，应经双方协商一致，并书面确认。九、其他约定9.1甲方、乙方、第三方应遵守国家相关法律法规，共同维护国家利益和社会公共利益。9.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：[请填写具体日期]1.矿井建设工程设计文件2.工程预算明细表3.施工计划及进度安排4.乙方资质证明文件5.第三方监理资质证明文件6.其他与本工程相关的文件第三方介入的意义和目的：第三方作为专业监理机构，介入矿井建设工程合同，有助于提高工程质量、安全和管理水平，确保工程按照约定的质量标准、安全规定和进度要求进行施工。第三方具有独立性和客观性，能够对乙方进行全程监理，提供专业的监理报告和整改措施和建议，维护甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为矿井建设工程的业主，为主导方，有权对乙方进行考核和评价，要求乙方按照约定的质量标准、安全规定和进度要求进行施工。甲方有权根据第三方的监理报告，要求乙方第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导数据中心建设工程合同范本甲方：__________（以下简称“甲方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________（以下简称“乙方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________第三方：__________（以下简称“第三方”）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为数据中心建设工程的业主，乙方为具备相关资质和经验的施工单位，第三方为专业监理机构，双方经充分协商，本着平等自愿、诚实守信的原则，就数据中心建设工程事项达成以下合同条款：一、工程内容1.1工程名称：__________数据中心建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：__________二、第三方职责2.1第三方作为专业监理机构，负责对乙方的施工过程进行全程监理，确保工程质量、安全、进度等各项指标的达成。2.2第三方应按照甲方的要求，定期提交工程监理报告，对工程质量、安全、进度等方面的问题提出整改措施和建议。三、乙方权益保障3.1甲方应接受第三方的监理，严格按照约定的质量标准、安全规定和进度要求进行施工。3.2乙方有权根据第三方的监理报告，对甲方进行考核，对甲方的工作质量、进度等方面进行评价。3.3乙方有权根据第三方的监理报告，要求甲方进行整改，确保工程质量、安全、进度等达到约定标准。四、甲方违约及限制条款4.1甲方如未按照约定支付工程进度款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的[请填写具体比例]%。4.2甲方如未按照约定的质量标准完成工程，乙方有权要求甲方拆除不合格工程，重新施工，并要求甲方支付因此产生的一切费用。4.3甲方如存在违法行为，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的法律责任，并赔偿乙方的损失。五、合同价格及付款方式5.1本工程合同总价为人民币：[请填写具体金额]元（大写：____________________元整），币种为人民币。5.2乙方在合同签订后[请填写具体时间]天内，向甲方提交工程预算，经甲方审核批准后，按照预算执行。5.3甲方按照乙方提交的工程进度，分期支付合同价款。5.4甲方支付的工程进度款，乙方应开具等额的正规发票。六、合同工期6.1合同约定的工期为：[请填写具体时间]天。6.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同的变更或解除，应经双方协商一致，并书面确认。九、其他约定9.1甲方、乙方、第三方应遵守国家相关法律法规，共同维护国家利益和社会公共利益。9.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：[请填写具体日期]1.数据中心建设工程设计文件2.工程预算明细表3.施工计划及进度安排4.乙方资质证明文件5.第三方监理资质证明文件6.其他与本工程相