化工厂隔音墙施工合同

化工厂隔音墙施工合同合同编号：__________鉴于业主需要在其化工厂内建造隔音墙以降低噪音污染，保护周边环境，乙方具备隔音墙施工资质及经验，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就隔音墙施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：化工厂隔音墙施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于隔音墙的设计、材料采购、施工、验收等。二、合同价格及支付方式2.1双方确认，乙方按照本合同约定的工程内容和质量标准完成施工，业主应付给乙方合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。2.2支付方式：（1）合同签订后，业主支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题，业主一次性支付给乙方。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划完成工程，施工期限为____个月。3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。四、工程质量及验收4.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准：（1）隔音墙的隔音效果应达到合同约定的标准；（2）隔音墙的外观应整洁、牢固，无明显裂缝、破损等现象；（3）工程质量应符合相关法律法规及行业规范要求。4.3工程验收程序：（1）工程完成后，乙方应向业主提供完整的工程资料，包括设计文件、施工记录、检测报告等；（2）业主或其委托的第三方机构对工程进行验收，验收合格后予以签字确认；（3）验收不合格的，乙方应在业主指定的期限内整改到位，并重新进行验收。五、违约责任5.1乙方如未按照约定完成施工，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的____%。5.2乙方如未按照约定质量标准完成工程，应承担相应的修复费用及赔偿责任。5.3业主如未按照约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并按实际停工天数向业主追讨逾期付款违约金。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期结束之日终止。甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________代表（签名）：_____________代表（签名）：_____________签订日期：_____________签订日期：_____________一、附件列表：1.设计文件2.施工记录3.检测报告4.工程资料汇总5.验收合格证明6.付款凭证7.违约金计算公式8.修复方案及费用预算9.法律文件（如合同法、建筑法等相关法律法规）二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成施工，视为违约。2.乙方未按约定质量标准完成工程，视为违约。3.业主未按约定支付合同价款，视为违约。4.双方未按约定履行合同义务，导致工程进度延误，视为违约。5.验收不合格，乙方未在指定期限内整改到位，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责提供工程场地、协调相关事宜等。2.乙方：指合同中的施工方，负责完成隔音墙的设计、施工等工作。3.合同总价款：指双方约定的工程完成后的总费用。4.预付款：指合同签订后，业主支付给乙方的部分款项。5.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。6.质保金：指工程验收合格后，业主保留的一部分款项，用于质保期内的问题修复。7.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保障责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责整改，重新验收；如仍不合格，乙方承担修复费用。3.支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定的付款方式及时支付，如发生逾期支付，支付违约金。4.合同履行过程中发生争议：解决办法：协商解决，协商不成