建筑工程合同10大注意事项(2024版)

建筑工程合同10大注意事项(2024版)合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________二、合同范围及内容2.1乙方负责本工程的设计、施工及保修等工作，并按照甲方的要求，完成与工程相关的所有工作。2.2乙方应按照合同约定，提供合格的工程设计、施工成果，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。2.3乙方应承担工程设计、施工过程中的所有风险，包括但不限于技术风险、市场风险、政策风险等。三、合同价格及支付3.1双方按照工程项目实际完成情况，确定合同价格。合同价格包括但不限于设计费、施工费、材料费、人工费、管理费、利润等。3.2甲方根据乙方工程进度，按照约定的付款比例和时间，向乙方支付合同款项。3.3乙方应提供合法、合规的发票，甲方按照约定时间支付合同款项。四、工程进度及质量4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.2乙方应保证工程质量，按照相关法律法规、标准和甲方的要求进行施工。如工程出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。4.3乙方应确保工程安全，严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。五、变更及解除合同5.1合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。5.2甲方如需变更或解除合同，应提前书面通知乙方，并承担因此给乙方造成的损失。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、合同的生效、修改和解除7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2合同的修改和解除必须经双方协商一致，并以书面形式确认。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得以任何形式侵犯国家利益、社会公共利益和他人合法权益。8.2双方在合同履行过程中，应保守对方的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和报价单4.合同履行过程中的相关correspondence5.工程验收报告和保修证书6.变更和解除合同的书面协议7.争议解决的司法判决或调解书二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定时间完成工程，属于工期延误。2.乙方未按照相关法律法规、标准和甲方要求进行施工，导致工程质量问题。3.乙方未确保工程安全，发生安全事故。4.乙方未按照约定提供合格的工程设计、施工成果。5.甲方未按照约定时间支付合同款项。6.甲方未经乙方同意，向第三方泄露乙方商业秘密。三、法律名词及解释：1.甲方：指工程项目业主。2.乙方：指具备相应资质和能力的设计和施工单位。3.合同履行：指双方按照合同约定履行各自权利和义务的过程。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.违约责任：指一方未履行合同义务或者履行不符合约定的，应当承担的法律责任。6.工程质量：指工程符合相关法律法规、标准和甲方要求的情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，如无法解决，双方可协商延长工期。2.工程质量问题：乙方应负责修复并承担相应赔偿责任。3.安全事故：乙方应立即报告并采取措施防止事故扩大，按照约定承担责任。4.合同款项支付：甲方应按时支付合同款项，如延迟支付，应支付违约金。5.商业秘密泄露：甲方应加强信息安全管理，如发生泄露，应承担相应责任。五、所有应用场景：