注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷4（共906题）

注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷4（共9套）（共906题）注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共70题，每题1.0分，共70分。)1、根据《中华人民共和国民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、职务代理人标准答案：A知识点解析：依产生的根据不同，分为：(1)委托代理，又称意定代理，即代理人依照被代理人授权进行的代理。(2)法定代理，即根据法律直接规定而产生代理权的代理，如父母对未成年子女的代理。(3)指定代理，即代理人依照有关机关的指定而进行的代理。施工单位的项目经理是基于施工单位的委托授权所产生的代理人，属于施工单位的委托人。2、某施工企业一级建造师吕某在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对施工机械的改造，并准备申请实用新型专利。关于该项发明创造，下列说法正确的是()。A、不属于职务发明创造，吕某有专利申请权B、属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业C、由于吕某的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明D、由于吕某利用了单位的物质条件，专利权归属可以与单位协商确定标准答案：B知识点解析：本题的情况属于职务发明，专利申请权属于施工单位。3、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。A、施工企业项目经理、现场监理工程师B、施工企业技术负责人、建设单位负责人C、施工企业技术负责人、总监理工程师D、建设单位负责人、总监理工程师标准答案：C知识点解析：根据《建筑工程安全生产管理条例》第二十六条，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(1)基坑支护与降水工程；(2)土方开挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊装工程；(5)脚手架工程；(6)拆除、爆破工程；(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。本条第一款规定的达到一定规模的危险性较大工程的标准，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。4、某施工合同的订立时间为2012年5月1日，合同备案时间为2012年5月5日，工程竣工时间为2013年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2013年8月5日，则施工单位主张竣工结算款的诉讼时效起算时间为()。A、2012年5月1日B、2012年5月5日C、2013年7月1日D、2013年8月5日标准答案：D知识点解析：超过了诉讼时效期间，权利人丧失了请求人民法院保护的权利，但是法院仍然应当受理。也就是说，超过了诉讼时效期间的，权利人起诉得不到赔偿，但是可能使对方承担应当承担的责任。5、工程监理合同属于()。A、承揽合同B、建设工程合同C、委托合同D、劳动合同标准答案：C知识点解析：《中华人民共和国合同法》第三百九十六条规定：“委托合同和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。”工程监理合同是建设单位委托监理单位提供监理服务的合同，为委托合同。6、关于联合体投标，下列表述中正确的是()。A、联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C、联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D、联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同标准答案：C知识点解析：联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力，选项A错误；联合体的资质按照登记较低的单位确定，选项B错误；联合体中标的，联合体应当共同与招标人签订合同，选项D错误。7、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A、国务院主管部门B、最高人民法院C、国务院D、全国人大常委会标准答案：C知识点解析：根据《中华人民共和国立法法》第八十五条，法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。8、建设工程发生质量事故后，有关单位应当在()内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A、18hB、24hC、48hD、72h标准答案：B知识点解析：发生质量事故时，有关部门应当在24小时内向当地建设行政主管部门或者其他相关部门报告。注意：联系前面安全生产法的内容，发生安全生产事故时后，事故现场有关人员应当“立即”报告本单位负责人。9、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。A、施工组织设计B、合同主要条款C、技术条款D、投标人须知标准答案：A知识点解析：根据《工程建设项目施工招标投标办法》第二十四条，招标人根据施工招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件一般包括下列内容：(1)投标邀请书；(2)投标人须知；(3)合同主要条款；(4)投标文件格式；(5)采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；(6)技术条款；(7)设计图纸；(8)评标标准和方法；(9)投标辅助材料。招标人应当在招标文件中规定实质性要求和条件，并用醒目的方式标明。10、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。A、经附近居民所在单位的同意B、在居民小区代表监视下施工C、公告附近居民D、经居民小区业主委员会同意标准答案：C知识点解析：因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其他有关主管部门的证明，并必须公告附近居民。11、甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。一星期后，乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法规定。下列表述正确的是()。A、合同无效，已履行部分双方返还B、合同无效，但已履行部分双方不再返还C、合同未成立，已履行部分双方相互返还D、合同已成立，甲公司承担违约责任标准答案：D知识点解析：《中华人民共和国合同法》第三十六条规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。因此，本题中该合同已经成立。但是由于甲公司的货物存在质量问题，甲公司需要承担违约责任。12、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位未组织竣工验收，擅自对工程进行使用的，处工程合同价款()的罚款。A、2％以上5％以下B、2％以上4％以下C、1％以上5％以下D、1％以上4％以下标准答案：B知识点解析：根据《建设工程质量管理条例》，建设单位未组织竣工验收，擅自对工程进行使用的，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款。13、某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。A、可以认定投标文件有效B、征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效C、应当认定投标文件无效D、征得其他所有人同意后可以认定投标文件无效标准答案：C知识点解析：根据《工程建设项目施工招标投标办法》第五十条，投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：(1)逾期送达的或者未送达指定地点的；(2)未按招标文件要求密封的。投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：(1)无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；(2)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；(3)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；(4)投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；(5)未按招标文件要求提交投标保证金的；(6)联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。14、根据《中华人民共和国物权法》，建设用地使用权属于()。A、所有权B、用益物权C、担保物权D、留置权标准答案：B知识点解析：《中华人民共和国物权法》第一百一十七条规定：用益物权人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括：建设用地使用权、宅基地使用权、土地承包经营权和地役权。15、某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。A、承包人可申请法院撤销合同B、承包人可放弃撤销权继续认可该合同C、承包人放弃撤销权后发包人享有该权利D、承包人享有撤销权而发包人不享有该权利标准答案：C知识点解析：对于可变更、可撤销合同，撤销权由重大误解的误解人、显失公平的受害人，被欺诈方、被胁迫方、乘人之危的受害方行使。只有这些合同当事人才有权行使合同撤销权，对方当事人不享有撤销权。根据《中华人民共和国合同法》第五十四条的规定，一旦合同是可撤销的，则撤销权人可以申请法院或者仲裁机构撤销合同，也可以申请法院或者仲裁机构变更合同，当然，还可以不行使撤销权继续认可该合同的权利。如果撤销权人请求变更的，法院或者仲裁机构不得撤销。16、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。A、已经取得安全生产许可证B、办理了工程质量监督手续C、有满足施工需要的施工图纸D、已经取得规划许可证标准答案：A知识点解析：根据《建筑工程施工许可管理办法》第四条，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续。(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证。(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。(4)已经确定施工企业。按照规定应该招标的工程没有招标，应该公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的，所确定的施工企业无效。(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查。(6)有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施，专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。(7)按照规定应该委托监理的工程已委托监理。(8)建设资金已经落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50％，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30％。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。(9)法律、行政法规规定的其他条件。17、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。A、分包单位只对总承包单位负责B、总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿C、建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利D、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利标准答案：B知识点解析：根据《中华人民共和国建筑法》第二十九条，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。总承包单位承担的责任超过其应承担份额，有权向分包单位追偿。18、某建设项目递交投标文件的截止时间为2014年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2014年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是()。A、招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理B、经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序C、经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D、由评标办委员会按废标处理标准答案：A知识点解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第二十八条的规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点；在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。19、发包人收到竣工验收报告后()内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。A、7天B、14天C、28天D、56天标准答案：C知识点解析：发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。20、根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化，纳税人应当自办理工商变更登记之日()日内，向税务机关申报办理变更税务登记。A、30B、45C、15D、60标准答案：A知识点解析：根据《中华人民共和国税收征收管理法》第十六条，从事生产、经营的纳税人，税务登记内容发生变化的，自工商行政管理机关办理变更登记之日起三十日内或者在向工商行政管理机关申请办理注销登记之前，持有关证件向税务机关申报办理变更或者注销税务登记。21、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担标准答案：D知识点解析：《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。这里的责任方，主要是就施工承包合同当事人而言的，而不是指真正的责任方。本案中，由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用就要由建设单位承担。也就是说，施工单位可以就此向建设单位索赔，而不是直接向监理单位索赔。22、某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其他公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是()。A、应追究王某的刑事责任B、可追究王某的民事责任C、不应追究王某的行政责任D、应追究王某的劳动责任标准答案：B知识点解析：根据《中华人民共和国民法通则》第六十六条，没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任。代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任。第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。23、根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。A、有名合同，双务合同，有偿合同B、有名合同，双务合同，不要式合同C、无名合同，单务合同，要式合同D、有名合同，单务合同，要式合同标准答案：A知识点解析：双务合同是当事人之间互相承担义务，或者说，当事人均承担义务的合同，建设工程施工合同属于双务合同。有偿合同，是当事人一方享有合同规定的权益，须向另一方付出相应代价的合同，建设工程施工合同属于有偿合同。有名合同，又称典型合同，是法律对某类合同赋予专门名称，并设定专门规范的合同，建设工程施工合同在《中华人民共和国合同法》第十六章作了专门规定，属于有名合同。24、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成的。原施工单位进行维修，之后应向()主张维修费用。A、建设单位B、设计单位C、物业管理单位D、大楼使用者标准答案：A知识点解析：根据有关规定，建设工程质量缺陷是由于设计单位的原因造成的，施工单位仅负责保修，其有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔。建设单位可根据责任向设计单位索赔。25、某项目2014年3月1日确定了中标人，2014年3月8日发出了中标通知书，2014年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。A、2014年3月26日B、2014年3月31日C、2014年4月7日D、2014年4月11日标准答案：C知识点解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条第一款的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。26、关于设计单位的权利的说法，正确的是()。A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D、设计深度由设计单位酌定标准答案：B知识点解析：根据《建设工程勘察设计管理条例》第二十七条，设计文件中选用的材料、构配件、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。27、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。A、投标保证金不得采用银行保函形式B、投标保证金最高不得超过50万C、招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止D、中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金标准答案：D知识点解析：根据《工程建设项目施工招标投标办法》第三十七条，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。根据最新大纲的变化，此处，要根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第二十六条规定，投标保证金不得超过投标总价的百分之二，投标保证金有效期与投标有效期一致。第八十一条，中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。28、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期标准答案：A知识点解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；②承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条规定，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。29、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()。A、竣工验收合格后B、提交竣工验收报告时C、竣工验收时D、交付使用时标准答案：B知识点解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十九条，建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。30、注册商标的有效期为()。A、10年B、20年C、15年D、25年标准答案：A知识点解析：注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。31、某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施。3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在()前未起诉，法院将解除该财产保全。A、3月22日B、3月18日C、3月13日D、3月12日标准答案：B知识点解析：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条的规定，利害关系人请求人民法院采取诉前财产保全措施，应当提供担保，不提供担保的，驳回申请。人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。裁定采取诉前财产保全措施的，应当立即开始执行。申请人应当在人民法院采取诉前财产保全措施后15日内起诉。未在该期限内起诉的，人民法院应当解除诉前财产保全。32、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。A、16B、12C、10D、4标准答案：B知识点解析：根据《中华人民共和国合同法》第一百一十六条，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款，只能选择其一，一般选最高的定金返还2倍。33、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2013年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A、甲建筑公司或乙建筑公司B、甲建筑公司C、乙建筑公司D、甲建筑公司和乙建筑公司标准答案：B知识点解析：《建设工程安全生产管理条例》第五十条规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。34、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《中华人民共和国合同法》，电梯生产公司的回函属于()。A、要约邀请B、承诺C、新要约D、部分承诺标准答案：C知识点解析：要约是希望与他人订立合同的意思表示。在受要约人回复时，对要约的内容作实质性变更，视为新要约，原要约失效。在本案例中，施工单位的订购行为属于要约，电梯生产公司的回函并没有对施工单位的要约完全同意，而是提出新的条件，作出了新的意思表示，所以属于新要约。35、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。A、定金B、质押C、抵押D、留置标准答案：C知识点解析：抵押，是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照《中华人民共和国担保法》规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。留置，是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照《中华人民共和国担保法》规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。定金是以一方当事人向另一方当事人提供一定数额的金钱作为担保的担保方式。36、按照《城市维护建设税暂行条例》施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。A、利息税B、企业所得税C、营业税D、个人所得税标准答案：C知识点解析：根据《城市维护建设税暂行条例》第二条，凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，都是城市维护建设税的纳税义务人（以下简称纳税人），都应当依照本条例的规定缴纳城市维护建设税。37、划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。A、县级以上B、中央C、省级以上D、镇级以上标准答案：A知识点解析：根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十三条，土地使用权划拨，是指县级以上人民政府依法批准，在土地使用者缴纳补偿、安置等费用后将该幅土地交付其使用，或者将土地使用权无偿交付给土地使用者使用的行为。38、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是()。A、要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书B、要求提交质量保证体系和质量责任制度文件C、抽查施工中主要建筑材料的质量D、检查劳动合同履行及劳动保护情况标准答案：D知识点解析：建设工程质量监督机构的主要任务包括：①根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目质量监督；②制订质量监督工作方案；③检查施工现场工程建设各方主体的质量行为；④检查建设工程的实体质量；⑤监督工程竣工验收；⑥工程竣工验收后5日内，应向委托部门报送建设工程质量监督报告；⑦对预制的建筑构件和商品混凝土的质量进行监督；⑧受委托部门委托，按规定收取工程质量监督费；⑨政府主管部门委托的工程质量监督管理的其他工作。39、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的()。A、负责项目管理的技术人员B、项目负责人C、技术负责人D、安全员标准答案：A知识点解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十七条，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。40、甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《中华人民共和国仲裁法》规定，甲方可以()。A、向法院申请撤销裁决B、向人民法院起诉C、向上级仲裁机构申诉D、向人民法院申请执行标准答案：D知识点解析：《中华人民共和国仲裁法》第六十二条规定，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定，向人民法院申请执行。41、依据《中华人民共和国合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容标准答案：A知识点解析：合同的变更有广义与狭义的区分。狭义的变更是指合同内容的某些变化，是在主体不变的前提下，在合同没有履行或没有完全履行前，由于一定的原因，由当事人对合同约定的权利义务进行局部调整。通常表现为对合同某些条款的修改或补充。广义的合同变更是指除包括合同内容的变更外，还包括合同主体的变更。即由新的主体取代原合同的某一主体。实质上是合同的转让。《中华人民共和国合同法》第七十七条规定，当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。42、某建筑公司与安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50％。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是()。A、建设单位可以向建筑公司索赔20万元B、建设单位只能向安装公司索赔20万元C、建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元D、建设单位不可以向安装公司索赔20万元标准答案：A知识点解析：《中华人民共和国建筑法》第二十七条规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。依据《中华人民共和国建筑法》，联合体中共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。也就是说，建设单位可以要求建筑公司承担赔偿责任，也可以要求安装公司承担赔偿责任。已经承担责任的一方，可以就超出自己应该承担的部分向对方追偿。43、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容的是()。A、工程项目的安全、质量B、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节C、工程项目采用的材料、设备D、工程项目技术人员的劳动合同标准答案：D知识点解析：根据《实施工程建设强制性标准监督规定》第十条，强制性标准监督检查的内容包括：①有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；②工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；③工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；④工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；⑤工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。44、按照《中华人民共和国担保法》的规定，可以作为保证人的是()。A、厂矿的职能部门B、有限责任公司C、政府机关D、某高等学校标准答案：B知识点解析：《中华人民共和国担保法》第七条规定，具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。同时，《中华人民共和国担保法》也规定了下列单位不可以作保证人：①国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；②学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人；③企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。45、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的()标准。A、推荐性B、国家C、强制性D、行业标准答案：C知识点解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第十四条，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。46、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25％的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B、甲必须收回房屋并向乙方交付C、丙取得该房屋的所有权D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任标准答案：B知识点解析：根据《中华人民共和国物权法》第九条的规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。本案中，甲虽然与乙签订合同在先，但是并没有办理房屋登记手续，乙并没有获得房屋所有权；而甲、丙之间则进行了登记，丙取得了房屋所有权，甲无权收回房屋，只能向乙承担违约责任。47、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。A、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B、由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C、施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D、超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任标准答案：A知识点解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。48、王某发现吊装预制构件欲落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的()。A、正当防卫权B、紧急避险权C、拒绝权D、知情权标准答案：B知识点解析：紧急避险，是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已而采取的损害另一较小合法利益的行为。为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫。49、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B、供应商应向施工单位承担违约责任C、供应商应向贸易公司承担违约责任D、施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任标准答案：C知识点解析：《中华人民共和国合同法》第六十五条规定，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。第六十四条规定，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任。本案中，施工单位不是合同的主体，是第三人。50、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是()。A、询问证人时，其他证人不得在场B、审判人员和当事人可以对甲进行询问C、甲应当出庭作证D、甲可以旁听法庭审理标准答案：D知识点解析：根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，证人应当出庭作证。证人确有困难不能出庭的，经人民法院许可，证人可以提交书面证言或者视听资料或者通过双向视听传输技术手段作证。审判人员和当事人可以对证人进行询问。证人不得旁听法庭审理；询问证人时，其他证人不得在场。人民法院认为有必要的，可以让证人进行对质。51、按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一民事案件的分工和权限，称为()。A、级别管辖B、指定管辖C、地域管辖D、移送管辖标准答案：C知识点解析：地域管辖是指按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限。52、按照《中华人民共和国合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以()。A、请求人民法院变更该合同B、拒绝履行合同，宣布合同无效C、请求行政主管部门撤销该合同D、请求行政主管部门变更该合同标准答案：A知识点解析：因重大误解订立的合同属于可变更、可撤销合同。53、施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。A、20B、16C、18D、14标准答案：B知识点解析：根据《中华人民共和国劳动法》第十五条，禁止用人单位招用未满十六周岁的未成年人。54、某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A、相关管线产权部门B、市政管理部门C、城建档案管理部门D、建设单位标准答案：D知识点解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第六条，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。55、关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A、施工人员对于工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或监理单位监督下现场取样B、涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的so％C、墙体保温材料必须实施见证取样和送样D、见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当标准答案：A知识点解析：见证取样和送检，应在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位进行现场取样，并送至经省厅认可具有相应资质的质量检测单位进行检测。涉及结构安全的试块、试件和材料，见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中的应取样数量的30％。下列试块、试件和材料，必须实施见证取样和送检：①用于承重结构的混凝土试块；②用于承重墙体的砌筑砂浆试块；③用于承重结构的钢筋及连接接头试件；④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；⑦地下、屋面、厕浴使用的防水材料；⑧国家和地方规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。见证取样人员应由建设单位或工程的监理单位中具备施工试验和知识的专业技术人员担任。56、某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼，法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。A、法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告B、法院可以直接判决减少部分罚款金额C、法院应当判决行政机关重新作出行政处罚D、由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判决标准答案：B知识点解析：根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条，人民法院经过审理，根据不同情况，分别作出以下判决：(1)具体行政行为证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的，判决维持。(2)具体行政行为有下列情形之一的，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为：①主要证据不足的；②适用法律、法规错误的；③违反法定程序的；④超越职权的；⑤滥用职权的。(3)被告不履行或者拖延履行法定职责的，判决其在一定期限内履行。(4)行政处罚显失公正的，可以判决变更。57、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩()工期。A、定额B、标准C、法定D、合同标准答案：D知识点解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第七条，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。58、根据《中华人民共和国物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。A、正在建造的船舶、航空器B、交通运输工具C、生产设备、原材料D、正在建造的建筑物标准答案：D知识点解析：根据《中华人民共和国物权法》第一百八十七条，以本法第一百八十条第一款第一项至第三项规定的财产或者第五项规定的正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。59、根据《中华人民共和国建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是()。A、延期每次不超过3个月B、应当由施工企业提出申请C、延期没有次数限制D、超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效标准答案：A知识点解析：根据《中华人民共和国建筑法》第九条，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。60、2014年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A、赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B、张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C、王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D、李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长标准答案：A知识点解析：根据《中华人民共和国劳动合同法》第十四条，无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：(1)劳动者在该用人单位连续工作满十年的。(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的。(3)连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。61、实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。A、建设单位B、施工总承包单位C、监理单位D、各分包单位标准答案：B知识点解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。62、根据《中华人民共和国劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是()。A、派遣单位与用工单位B、用工单位与劳动者C、用工单位与当地人民政府D、派遣单位与劳动者标准答案：A知识点解析：根据《中华人民共和国劳动合同法》第五十九条，劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议。劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任。63、生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。A、1B、2C、4D、3标准答案：D知识点解析：根据《生产安全事故应急预案管理办法》第二十九条，地方各级安全生产监督管理部门制定的应急预案，应当根据预案演练、机构变化等情况适时修订。生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。64、建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A、半年B、二年C、一年D、三年标准答案：C知识点解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十六条，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。65、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。A、施工企业项目经理、现场监理工程师B、施工企业技术负责人、建设单位负责人C、施工企业技术负责人、总监理工程师D、建设单位负责人、总监理工程师标准答案：C知识点解析：根据《建筑工程安全生产管理条例》第二十六条，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(1)基坑支护与降水工程；(2)土方开挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊装工程；(5)脚手架工程；(6)拆除、爆破工程；(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。本条第一款规定的达到一定规模的危险性较大工程的标准，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。66、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚持不同意调解，此时争议解决方式为()。A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁标准答案：C知识点解析：调解、仲裁均建立在当事人自愿的基础上，只要一方当事人不愿意进行调解、仲裁，则仲裁和调解都不会发生。但民事诉讼不同，只要原告的起诉符合法定条件，无论被告是否愿意，诉讼都会发生。67、建筑节能分部工程验收会议由()主持。A、建筑节能工程分包人B、总监理工程师C、总承包人D、建设单位法定代表人标准答案：B知识点解析：建筑节能分部工程验收由监理单位总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员参加。68、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。A、安全许可证B、销售许可证C、产品合格证D、安装许可证标准答案：C知识点解析：施工现场临时设施的安全卫生要求：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。69、建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。A、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁B、应由甲仲裁委员会进行仲裁C、只能向有管辖权的人民法院起诉D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁标准答案：C知识点解析：根据《中华人民共和国仲裁法》第十八条，仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。70、第三人知道行为人代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的应该()。A、第三人承担主要责任B．行为人承担责任B、第三人和行为人承担连带责任C、属于表见代理标准答案：C知识点解析：第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。二、多项选择题(本题共30题，每题1.0分，共30分。)71、甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位且已征得建设单位同意。下面关于该分包行为的说法正确的是()。标准答案：B,C知识点解析：建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程的质量与安全对建设单位承担连带责任。ADE没有答题依据。72、下列有关仲裁的说法正确的是()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：ABDE四项均为正确，C项15日，应为5日内，认为符合受理条件的应当受理，并通知当事人。73、甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当()到达乙公司。标准答案：A,B知识点解析：根据《中华人民共和国合同法》规定，要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。74、根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有()。标准答案：D,E知识点解析：根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为主要有：①在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；②未按照节能设计进行施工的；③未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；④工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；⑤不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。75、关于工程质量检测的说法，正确的有()。标准答案：A,D,E知识点解析：根据《建设工程质量检测管理办法》第四条，检测机构是具有独立法人资格的中介机构。第十四条，检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。见证取样检测的检测报告中应当注明见证人单位及姓名。第十八条，检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。76、某大型工程建设项目交付使用后，发现与审批的环境影响报告表内容不符，建设单位应当()。标准答案：A,C知识点解析：在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当：组织环境影响后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案；原环境影响评价文件审批部门也可以责成建设单位进行环境影响评价，采取改进措施。77、工程监理单位和被监理工程的()有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。标准答案：C,D,E知识点解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十五条，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。78、甲、乙签订一份水泥买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。合同中约定乙将货款20万元支付给甲，5天内甲将水泥运至乙的工地。当乙准备按合同约定支付货款时，突然得到消息，并有确切证据证明甲存在()情形之一的，乙即可中止履行合同。标准答案：A,C,D,E知识点解析：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以行使不安抗辩权、中止履行：(1)经营状况严重恶化。(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务。(3)丧失商业信誉。(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。B不属于上述(4)，不是法定的可以行使不安抗辩权的情形。79、严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法正确的有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：首先，本案不属于不动产纠纷，不适用专属管辖。应按照普通的合同纠纷管辖处理，严某有权选择在被告住所地．B区或合同履行地A区法院起诉，因此ABC三项应选而D项错误。其次，移送案件，法院认为不属于本院管辖的，应当报请其上级法院指定管辖，不得再自行移送。80、甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙却已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以()，以维护自己的合法权益。标准答案：C,D知识点解析：根据《中华人民共和国合同法》第六十八条，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。《中华人民共和国合同法》第六十九条规定，当事人依照本法第六十八条的规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保时，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同。81、建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，该施工合同应具有的法律特征有()。标准答案：B,D知识点解析：《中华人民共和国招标投标法》对招标人、投标人的定义：招标人是“法人或其他组织”，投标人也是“法人或其他组织”。但施工单位因为必须具有与项目相适应的资质等级，而资质只可能法人单位才有。因此，施工项目投标人必定是法人，而不可能是其他组织。所以A不选，B应选。连带责任必须由法律规定，C没有答题依据，不选。建筑法规定，施工合同应当采取用书面形式，所以D应选。E没有答题依据，所以不选。82、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。标准答案：B,C,E知识点解析：事故等级划分的要素：①事故伤亡人数；②直接经济损失；③社会影响。83、根据《中华人民共和国民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。标准答案：B,C,D,E知识点解析：《中华人民共和国民事诉讼法》规定：合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。84、在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括()。标准答案：A,D,E知识点解析：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》第九条的规定，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。第十一条规定，评标专家应符合下列条件：①从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；②熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；③能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。85、施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有()，并在进入施工现场前进行检查。标准答案：A,E知识点解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十四条，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。86、某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括()。标准答案：A,B,D知识点解析：并不是只要发生不可抗力就可以免责，以下几个方面不能免责：①未受到不可抗力影响的违约行为造成的损失；②迟延履行期间发生的不可抗力；③未履行通知或减损义务而增加的损失。87、在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()。标准答案：D,E知识点解析：《建设工程质量管理条例》第二十八条规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。据此，如果施工单位在施工的过程中发现施工图中确实存在一定的问题，应当提出意见和建议，并按照规定程序提请变更。根据合同相对性原理，施工单位和设计单位之间不具有合同关系，不能直接请求设计单位变更图纸，只能建议建设单位要求设计单位变更设计图纸。88、甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，下列对于该债务清偿的表述正确的有()。标准答案：A,B知识点解析：保证担保方式有两种，一是一般保证，二是连带保证。保证方式没有约定或约定不明确的，按连带保证承担保证责任。因此，本案按连带保证处理。一般保证是指当事人在保证合同中约定，当债务人不履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。89、合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据《中华人民共和国合同法》的规定，正确的说法有()。标准答案：A,B,C知识点解析：《中华人民共和国合同法》第六十二条，当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：①质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。②价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。③履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。④履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。⑤履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。⑥履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。90、根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。标准答案：A,B,D知识点解析：根据《中华人民共和国合同法》第七十九条，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：①根据合同性质不得转让；②按照当事人约定不得转让；③依照法律规定不得转让。《中华人民共和国合同法》第八十条规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。91、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：根据《建设工程质量管理条例》第七十八条，本条例所称肢解发包，是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为。本条例所称违法分包，是指下列行为：①总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；②建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；③施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；④分包单位将其承包的建设工程再分包的。92、根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有()。标准答案：B,C知识点解析：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条，起诉必须符合的条件包括：①原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；②有明确的被告；③有具体的诉讼请求和事实、理由；④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。93、甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件过程中，甲对法院委托的造价咨询部门作出的鉴定结构有异议，申请重新鉴定。甲提出的理由能得到法院准许的有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；(2)鉴定程序严重违法的；(3)鉴定结论明显依据不足的；(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。94、下列情形中，发包人应当承担过错责任的有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：(1)提供的设计有缺陷；(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。95、根据《建筑施工企业安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。标准答案：A,C,D知识点解析：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；(6)管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；(7)依法参加工伤保险，鼓励为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费；(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；(12)法律、法规规定的其他条件。96、关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。标准答案：A,C,D知识点解析：根据《建设工程文件归档整理规范》的规定，建设单位在工程招标及勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求，所以A是正确的。建设工程项目由几个单位承包，各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件，并及时向建设单位移交，所以B是错误的。例如城建档案馆档案接收范围的工程，建设单位未取得工程档案验收认可文件，不得组织竣工验收，所以CD是正确的。建设工程实行总承包的，总承包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并及时向建设单位移交，所以E是错误的。97、关于租赁合同的说法，正确的有()。标准答案：B,C知识点解析：A错误，租赁合同为设立用益物权的合同，这是其与买卖合同的本质区别。D错误，租赁合同为诺成合同，不以交付租赁物为要件。BCE考核“定期租赁”，注意E埋伏了一个巨大的陷阱：如果租赁期限为6个月以上，租赁合同为要式合同；如果租赁期限为6个月以内，租赁合同为不要式合同。只有双方口头约定租赁7个月，则合同履行6个月以后，视为不定期租赁；而如果双方口头约定租赁期限为5个月，显然为定期租赁。98、进行工程档案的验收时，应重点验收的内容是()。标准答案：B,C,E知识点解析：城建档案管理部门在进行工程档案的验收时，应重点验收以下内容：(1)工程档案齐全、系统、完整；(2)工程档案的内容真实、准确地反映工程建设活动和工程交际状况；(3)工程档案已整理立卷，立卷符合本规范的规定；(4)竣工图绘制方法、图式及规格等符合专业技术要求，图面整洁，盖有竣工图章；(5)文件的形成、来源符合实际，要求单位或个人签章的文件，其签章手续完备；(6)文件材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱等符合要求。99、施工单位项目经理的安全责任包括()。标准答案：B,C知识点解析：项目负责人的安全责任主要包括：(1)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；(2)确保安全生产费用的有效使用；(3)根据工程的特点组织制订安全施工措施，消除安全事故隐患；(4)及时、如实报告生产安全事故。100、根据《中华人民共和国担保法》的有关规定，禁止抵押的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：根据《中华人民共和国担保法》第三十七条，下列财产不得抵押：①土地所有权；②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但本法第三十四条第（五）项、第三十六条第三款规定的除外；③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；④所有权、使用权不明或者有争议的财产；⑤依法被查封、扣押、监管的财产；⑥依法不得抵押的其他财产。第三十四条第五项规定，抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权可以抵押。注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共70题，每题1.0分，共70分。)1、下列关于法的效力层级的表述中，不正确的是()。A、宪法至上B、上位法优于下位法C、一般法优于特别法D、新法优于旧法标准答案：C知识点解析：根据有关规定，法的效力层级表现为：①宪法至上；②上位法优于下位法；③特别法优于一般法；④新法优于旧法。2、下列代理行为中，不属于委托代理的是()。A、招标代理B、采购代理C、诉讼代理D、指定代理标准答案：D知识点解析：代理的种类包括委托代理、法定代理和指定代理，委托代理和指定代理是一种平行关系。3、注册建造师张某于2012年2月办理了延续注册，2013年6月因工作调动办理了变更注册，变更后其注册证书和执业印章的有效期截止到()。A、2015年2月B、2016年6月C、2015年12月D、2016年12月标准答案：A知识点解析：根据《注册建造师管理规定》第十条：注册证书与执业印章有效期为3年。第十三条：在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照第七条、第八条的规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。4、下列物权中，不属于用益物权的是()。A、土地所有权B、土地承包经营权C、建设用地使用权D、地役权标准答案：A知识点解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。5、初始注册者被吊销注册证书的，申请再注册的条件是自处罚决定之日起至申请注册之日止不满()年的不予注册。A、1B、2C、3D、5标准答案：B知识点解析：根据《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形有：(1)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年；(2)因前款规定以外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满3年；(3)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年。6、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()。A、占有权B、使用权C、收益权D、所有权标准答案：D知识点解析：国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权利。7、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的