创意园区装修施工合同工程

创意园区装修施工合同工程合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行创意园区的装修施工工程，为确保双方合法权益，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：创意园区装修施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：根据甲乙双方协商确定的装修方案进行施工，包括但不限于土建、水电、通风、照明、装饰等工程。1.4工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。第二条合同价格及支付方式2.1双方经协商一致，本合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2业主分期向施工方支付工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付工程总价的30%；（3）工程进度达到100%时，业主向施工方支付剩余的40%。2.3施工方开具等额正规发票，业主按期足额支付工程款。第三条施工期限3.1施工方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程在合同约定的工期内完成。3.2施工方若因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲乙双方约定的质量标准进行施工。4.2工程验收不合格的，施工方应负责整改，直至达到验收标准。第五条合同的解除和终止5.1在合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程无法继续进行，双方可协商解除或终止合同。5.2合同解除或终止后，施工方应按照甲乙双方约定处理善后事宜。第六条违约责任6.1双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。6.2施工方未按期完成工程或工程质量不合格的，应支付违约金，违约金为合同总价款的5%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________签订日期：_______________签订日期：_______________一、附件列表：1.创意园区装修设计方案2.工程预算明细表3.施工计划时间表4.工程质量标准和要求5.施工方资质证明文件6.业主支付款项凭证7.工程验收报告二、违约行为及认定：1.施工方未按期完成工程：根据合同约定的工期，若施工方未能按时完成工程，则构成违约。2.工程质量不合格：工程验收不符合合同约定的质量标准，视为违约。3.业主未按期支付工程款：业主未按合同约定的付款期限和数额支付工程款，构成违约。4.双方未履行合同约定的其他义务：包括但不限于双方未履行合同约定的配合、协助等义务。三、法律名词及解释：1.创意园区装修施工合同：指甲方（业主）与乙方（施工方）之间就创意园区装修施工工程达成的明确双方权利义务的协议。2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的违约损失赔偿金。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.工程验收：指工程完成后，由甲乙双方共同组织专业人员对工程质量、进度、安全等方面进行检查、评估和确认的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：协商调整施工计划，确保工程按期完成。必要时，根据延误原因，甲方有权要求乙方支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：立即停工整改，由乙方负责修复，直至符合合同约定的质量标准。甲方有权要求乙方支付违约金。3.工程款支付纠纷：解决办法：严格按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。如有纠纷，双方可协商解决或依法向法院提起诉讼。4.合同履行过程中发生争议：解决办法：通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为创意园区的所有者或管理者，需要对园区进行装修施工。2.乙方为具有相应资质的装修施工企业，愿意承担装修施工工