城市道路照明工程承包合同

城市道路照明工程承包合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主拟对位于__________的城市道路进行照明工程的建设；2.承包商具备道路照明工程的施工资质和经验，愿意承担该工程的建设；3.双方本着平等互利的原则，同意签订本合同，共同完成道路照明工程建设。第一条工程内容1.1工程名称：__________城市道路照明工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：符合国家及行业相关标准和要求。第二条工程价款2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式：（1）合同签订后，业主支付承包商合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题，予以支付。第三条工程进度3.1承包商应按照业主提供的施工图纸和施工方案，制定详细的施工计划，并在合同约定的工期内完成工程建设。3.2工程进度计划：（1）施工准备阶段：__________天内完成；（2）施工阶段：__________天内完成；（3）验收阶段：__________天内完成。第四条工程质量与保修4.1承包商应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。4.3工程验收合格后，承包商应承担不少于一年的质保期，质保期内如有质量问题，承包商应及时予以修复。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2承包商如未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.工程进度计划4.工程验收标准5.违约金计算公式6.质保期服务协议二、违约行为及认定：1.未按照约定的工期完成工程2.工程质量不符合约定标准3.未按照施工图纸和施工方案施工4.未在质保期内及时修复质量问题5.双方约定的其他违约行为三、法律名词及解释：1.合同总价：双方约定的工程总价款2.预付款：合同签订后，业主支付给承包商的部分价款3.违约金：违约方应支付给守约方的经济赔偿4.质保金：工程验收合格后，保留的部分价款，用于质保期内的维修费用5.质保期：工程验收合格后，承包商承担维修责任的期限四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：根据违约金计算公式，计算逾期违约金，由违约方支付给业主。2.工程质量问题：解决办法：承包商应在业主指定期限内进行整改，直至达到验收标准。3.施工安全事故：解决办法：立即停工，排查事故原因，采取措施防止再次发生，并及时报告业主。4.变更施工内容：解决办法：双方协商一致后，签订补充协议，明确变更内容和价款。5.不可抗力因素：解决办法：根据不可抗力因素的影响，双方协商调整工期和价款。五、所有应用场景：1.城市道路照