建设工程专业分包合同范本(2024版)

建设工程专业分包合同范本(2024版)合同编号：__________一、工程概述1.1工程名称：______________________1.2工程地点：______________________1.3工程内容：______________________1.4工程规模：______________________1.5工程预算：______________________二、分包范围和工程量2.1分包范围：______________________2.2工程量：______________________2.3分包商应按甲方的要求，提供施工图纸、施工方案和技术指导。三、合同价格3.1合同总价：______________________3.2合同价格包括但不限于：材料费、人工费、设备费、管理费、利润及风险费用等。3.3合同价款支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付分包商合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，甲方支付相应比例的工程进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付分包商合同总价的剩余款项。四、工期4.1合同工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。4.2分包商应按合同约定的工期完成工程。如因分包商原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。五、质量标准5.1工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。5.2分包商应对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量。六、安全生产6.1分包商应严格按照国家及地方安全生产法律法规、规章制度和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2分包商应承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等责任。七、违约责任7.1如分包商未按合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金。7.2如甲方未按合同约定支付价款，应承担违约责任，向分包商支付违约金。八、争议解决8.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________一、附件列表：1.建设工程项目施工图纸

2.施工方案和技术指导

3.分包商资质证明文件

4.安全生产管理制度

5.行业相关标准、规范

6.人民法院管辖权证明文件

7.补充协议模板二、违约行为及认定：1.分包商未按合同约定完成工程，视为违约。

2.分包商未按合同约定工期完成工程，视为违约。

3.分包商施工质量不符合国家及行业相关标准，视为违约。

4.分包商未按甲方要求提供施工图纸、施工方案和技术指导，视为违约。

5.甲方未按合同约定支付价款，视为违约。

6.甲方未按合同约定提供施工场地、施工条件等，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.分包商：具备相关资质和能力，承担专业分包工程的当事人。

3.甲方：建设工程项目的业主。

4.乙方：承担专业分包工程的当事人。

5.工期：合同约定的工程完成时间。

6.违约金：违反合同约定应承担的经济责任。

7.安全生产：在施工过程中，采取措施保障人员安全和财产安全的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度缓慢：分包商应加大施工力度，合理调配人力、物力资源，确保工程按期完成。

2.工程质量问题：分包商应及时整改，甲方有权要求分包商返工或赔偿损失。

3.付款纠纷：双方应按照合同约定的付款条款执行，如有争议，可协商解决或寻求法律途径解决。

4.安全生产事故：分包商应严格遵守安全生产规定，发生事故时，及时报告甲方，并按相关规定处理。

5.合同争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可将争议提交人民法院解决。五、所有应用场景：1.建设工程项目专业分包合同签订。

2.明确分包范围、工