建设工程施工劳务分包合同书范本2024年

建设工程施工劳务分包合同书范本2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的和适用范围1.2定义和术语解释1.3合同的法律效力第二章：合同主体2.1甲方（总承包商）资格2.2乙方（劳务分包商）资格2.3双方的法律地位和责任第三章：劳务分包内容3.1分包工程的范围和内容3.2分包工程的技术要求3.3分包工程的质量标准第四章：合同价款及支付方式4.1分包工程的计价方式4.2合同价款的支付条件4.3支付方式和时间第五章：工程进度和工期5.1工程进度计划5.2工期延误的处理5.3进度报告和监督第六章：工程质量与验收6.1质量保证体系6.2验收标准和程序6.3质量缺陷的处理第七章：安全生产与文明施工7.1安全生产责任7.2文明施工要求7.3安全事故的处理第八章：劳务管理8.1劳务人员的管理8.2劳务人员的培训和考核8.3劳务人员的工资和福利第九章：材料和设备供应9.1材料供应责任9.2设备使用和管理9.3材料和设备的损耗与赔偿第十章：工程变更与签证10.1工程变更的程序10.2工程签证的条件10.3变更和签证的计价第十一章：违约责任11.1违约行为的认定11.2违约责任的承担11.3违约赔偿的范围第十二章：合同争议解决12.1争议解决的方式12.2协商和调解程序12.3仲裁或诉讼程序第十三章：合同的生效、变更与终止13.1合同的生效条件13.2合同的变更程序13.3合同的终止条件第十四章：合同签订14.1签订方信息14.2签订时间和地点14.3合同备案与公示第一章：总则1.1合同目的和适用范围本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，按时完成，并达到预期的质量标准。1.2定义和术语解释合同中所用的专业术语和特殊词汇，其定义和解释应以本合同附件中的“术语解释”为准。1.3合同的法律效力本合同一经双方签署，即具有法律效力，双方应严格遵守。第二章：合同主体2.1甲方（总承包商）资格甲方应具备相应的资质和能力，以履行本合同项下的义务。2.2乙方（劳务分包商）资格乙方应具备国家规定的劳务分包资质，并在签订合同前向甲方提供相关证明文件。2.3双方的法律地位和责任甲乙双方在合同中具有平等的法律地位，应各自承担相应的法律责任。第三章：劳务分包内容3.1分包工程的范围和内容乙方应按照合同约定的范围和内容，提供所需的劳务服务。3.2分包工程的技术要求乙方应根据甲方提供的技术文件和规范，执行劳务分包工程。3.3分包工程的质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，具体要求详见附件。第四章：合同价款及支付方式4.1分包工程的计价方式合同价款应根据工程量清单和计价规范确定。4.2合同价款的支付条件甲方应根据工程进度和乙方完成的工作量，按照约定的条件支付价款。4.3支付方式和时间价款支付应通过银行转账或其他双方约定的方式进行，具体时间节点应明确。第五章：工程进度和工期5.1工程进度计划乙方应根据甲方的总体进度计划，制定并提交自己的进度计划。5.2工期延误的处理如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。5.3进度报告和监督乙方应定期向甲方报告工程进度，并接受甲方的监督。第六章：工程质量与验收6.1质量保证体系乙方应建立并执行质量保证体系，确保工程质量。6.2验收标准和程序工程完成后，应按照合同约定的验收标准和程序进行验收。6.3质量缺陷的处理如发现质量缺陷，乙方应及时采取补救措施，并承担相应责任。第七章：安全生产与文明施工7.1安全生产责任乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工安全。7.2文明施工要求乙方应采取有效措施，减少施工对环境和周边居民的影响。7.3安全事故的处理如发生安全事故，乙方应及时报告并采取措施，甲方应协助处理。以上为合同前七章的详细内容，各章节均根据实际需要进行了适当的细化和扩展。后续章节将根据进一步的指导和需求继续完善。第八章：劳务管理8.1劳务人员的管理乙方应负责其劳务人员的管理工作，包括但不限于考勤、工资发放等。8.2劳务人员的培训和考核乙方应确保其劳务人员接受必要的培训，并定期进行考核。8.3劳务人员的工资和福利乙方应按时足额支付劳务人员工资，并提供符合法律规定的福利。8.4劳务人员的保险乙方应为劳务人员购买工伤保险及其他必要的保险。第九章：材料和设备供应9.1材料供应责任乙方应负责提供施工所需的材料，保证材料的质量与供应的及时性。9.2设备使用和管理乙方应合理使用甲方提供的设备，并负责日常的维护和管理。9.3材料和设备的损耗与赔偿因乙方原因导致材料或设备损耗的，乙方应负责赔偿。第十章：工程变更与签证10.1工程变更的程序任何工程变更都应经甲方书面同意，并按照规定程序执行。10.2工程签证的条件乙方应在变更发生后的规定时间内提出签证申请。10.3变更和签证的计价变更和签证的价款应根据合同约定的计价方式确定。第十一章：违约责任11.1违约行为的认定违约行为包括但不限于未按期完成工程、工程质量不符合约定等。11.2违约责任的承担违约方应承担因违约给对方造成的损失。11.3违约赔偿的范围违约赔偿应包括直接损失和间接损失，具体范围由双方协商确定。第十二章：合同争议解决12.1争议解决的方式双方应首先通过协商解决争议，协商不成时可采取调解、仲裁或诉讼等方式。12.2协商和调解程序双方应指定代表进行协商，必要时可邀请第三方进行调解。12.3仲裁或诉讼程序协商和调解不成时，双方可提交至约定的仲裁机构或法院。第十三章：合同的生效、变更与终止13.1合同的生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。13.2合同的变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。13.3合同的终止条件合同可在工程完工、双方协商一致或法律规定的情形下终止。第十四章：合同签订14.1签订方信息甲方（全称）：，乙方（全称）：。14.2签订时间和地点本合同于____年____月____日签订，签订地点为：______。14.3合同备案与公示合同签订后，甲方应将合同副本备案于相关行政管理部门，并按照规定进行公示。14.4合同的份数与保存本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。以上为合同剩余章节的详细内容，各章节均根据实际需要进行了适当的细化和扩展，确保合同的完整性和可执行性。多方为主导时的，附件条款及说明在多方参与的建设工程施工劳务分包项目中，为确保合同的顺利执行和工程项目的顺利完成，特制定以下附件条款及说明。一、附件的构成与效力1.1本附件是合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。1.2附件包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单、施工方案、质量保证措施、安全生产规定、环境保护要求、进度计划、验收标准等。二、附件的编制与审批2.1附件由乙方负责编制，并提交甲方及其他参与方审批。2.2各方应在收到附件后____天内完成审批，逾期未提出异议的，视为批准。三、附件的修改与更新3.1附件在执行过程中如需修改或更新，应由提出修改方书面通知其他各方，并经各方协商一致。3.2修改或更新后的附件应重新审批，并作为合同的一部分执行。四、附件的分发与保管4.1经审批的附件应由甲方负责分发至所有参与方，并确保各方持有最新版本。4.2各方应妥善保管附件，并在需要时提供给相关方查阅。五、技术规范和标准5.1附件中包含的技术规范和标准应符合国家和行业的最新规定。5.2乙方应根据技术规范和标准进行施工，并接受甲方及其他参与方的监督检查。六、施工方案和方法6.1乙方应根据工程特点制定合理的施工方案和方法，并在附件中详细说明。6.2施工方案和方法的变更应经甲方及其他参与方审批，并及时更新附件。七、工程量清单和计价依据7.1工程量清单应详细列明各项工程的具体数量、规格和计价依据。7.2工程量清单的准确性直接影响合同价款的结算，乙方应确保其真实性和准确性。八、质量保证和验收标准8.1附件中应包含工程质量保证措施和验收标准，明确质量控制的关键点和方法。8.2乙方应按照质量保证措施进行施工，并达到验收标准。九、安全生产和环境保护9.1附件应包含安全生产的规定和环境保护的要求，确保施工过程中的人员安全和环境友好。9.2乙方应严格遵守安全生产和环境保护的规定，并接受甲方及其他参与方的监督检查。十、进度计划和控制10.1附件中应包含详细的工程进度计划，包括各阶段的起止时间、关键节点和里程碑。10.2乙方应根据进度计划组织施工，并定期向甲方及其他参与方报告进度情况。十一、合同价款的结算和支付11.1附件应明确合同价款的结算方式、支付条件和时间节点。11.2甲方应按照合同约定及时支付工程款项，乙方应提供相应的支付凭证。十二、违约责任和争议解决12.1附件应明确违约责任的认定标准和处理程序。12.2争议发生时，各方应首先通过协商解决，协商不成时可按照合同约定的争议解决方式处理。十三、合同的变更、终止和解除13.1合同的变更、终止和解除应遵循合同正文的相关规定，并在附件中进行记录。13.2变更、终止或解除合同的决定应由所有参与方协商一致，并以书面形式确认。十四、其他约定14.1本附件如有未尽事宜，各方可另行协商补充，并作为附件的一部分。14.2本附件的解释权归甲方所有，如有争议，甲方的解释为准。通过上述条款及说明，我们期望在多方主导的建设项目中，各方能够明确自身的角色和责任，确保合同的顺利执行和工程项目的顺利完成。附件及其他补充说明一、附件列表：本合同的附件是合同不可分割的一部分，具体包括但不限于：工程图纸和技术规范工程量清单及详细计价表施工进度计划和关键节点说明质量保证体系和验收标准安全生产和环境保护措施劳务人员名单及资质证明材料和设备供应清单变更、签证及索赔流程合同价款支付计划和凭证其他由甲乙双方协商确定的必要文件二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定时间完成工程任务提供的工程成果不符合合同规定的质量标准违反安全生产规定导致事故未按约定支付合同款项违约行为的认定应由合同各方根据实际情况协商确定，必要时可邀请第三方专家进行评估。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。履约保证金：为确保合同履行，一方可能需要向另一方提交的金钱保证。工程变更：指在合同执行过程中，因设计、施工或其他原因导致的工程内容或要求的变更。工程验收：指甲方根据合同约定和验收标准对工程进行的检查和确认。四、规定合同的争议解决机制：合同各方在发生争议时，首先应通过友好协商解决。协商不成时，可请求相关行业协会或第三方机构进行调解。调解无效的，可提交至约定的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与