建设部建设工程施工合同2024年

建设部建设工程施工合同2024年通用合同编号：__________甲方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________乙方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质的建设工程施工单位，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方建设工程施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：__________2.3合同价格支付方式：__________三、合同工期3.1工程开工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3工期延误及违约责任：__________四、工程质量与验收4.1工程质量标准：__________4.2验收程序：__________4.3验收不合格的处理：__________五、甲乙双方的权利和义务5.1甲方的权利和义务：（1）__________（2）__________（3）__________5.2乙方的权利和义务：（1）__________（2）__________（3）__________六、违约责任6.1甲方违约责任：__________6.2乙方违约责任：__________七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他8.1合同的签订、修改和解除：__________8.2合同的生效、终止和解除：__________8.3保密条款：__________8.4法律法规及政策变化对合同执行的影响：__________8.5双方认为需要约定的其他事项：__________甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程量清单

4.材料和设备的技术规格书

5.施工组织设计

6.安全生产管理制度

7.质量保证措施

8.支付凭证

9.验收报告

10.变更合同协议书二、违约行为及认定：

1.甲方违约行为：

未按约定时间支付合同价款

未提供施工场地、施工条件或提供的场地、条件不符合约定

未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为：

未按约定时间完成工程

工程质量不符合约定标准

使用不合格材料或设备

未履行合同约定的其他义务四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

原因：设计变更、甲方原因导致的停工、不可抗力等。

解决办法：协商调整工程进度计划，甲方承担相应违约责任。2.工程质量问题：

原因：乙方施工原因、材料不合格、设计不合理等。

解决办法：乙方负责整改，直至达到合同约定的质量标准。3.合同价款支付争议：

原因：甲方拖延支付、乙方未按约定提供进度报告等。

解决办法：依据合同约定办理支付手续，如有争议通过协商解决。4.合同条款不明确：

原因：合同起草不完善、双方理解差异等。

解决办法：双方协商补充合同条款，明确双方权利义务。五、所有应用场景：

1.适用于各类新建、改建、扩建的建设工程项目。

2.适用于土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装饰装修工程。

3.适