2024版建筑工程模板施工合同协议

2024版建筑工程模板施工合同协议合同编号：__________第一条项目概述1.1项目名称：________________1.2项目地点：________________1.3项目规模：________________1.4项目内容：________________第二条合同范围与内容2.1乙方承担项目的模板施工任务，包括但不限于：（1）模板的设计、制作、安装、拆除及清理；（2）模板的的材料供应；（3）模板施工过程中的技术指导和服务；（4）按照甲方要求完成模板施工相关的其他工作。2.2乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证模板施工的质量、安全、进度和投资控制。第三条合同价格与支付3.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方分期支付乙方合同款项，具体支付方式和时间如下：（1）模板施工完成并经验收合格后，甲方支付合同价的50%；（2）工程验收合格后，甲方支付合同价的40%；（3）剩余的10%作为质量保证金，质保期内无质量问题，甲方予以支付。3.3乙方应提供正规发票，甲方按国家相关规定予以报销。第四条工期4.1乙方应按照甲方要求，保证模板施工的工期，确保工程按期完成。4.2乙方若因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第五条质量与验收5.1乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求，保证模板施工的质量。5.2工程验收合格的标准为：（1）模板的结构安全可靠，满足施工需求；（2）模板表面平整、光滑，无裂缝、破损等问题；（3）模板安装、拆除及清理符合规定。5.3甲方有权对施工过程进行监督和检查，乙方应予以配合。第六条安全与环保6.1乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方的要求，保证施工过程中的安全与环保。6.2乙方应建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育与培训。6.3乙方应对施工现场进行封闭管理，确保施工过程中的环境保护。第七条违约责任7.1乙方若违反本合同的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：（1）工期延误；（2）质量问题；（3）安全与环保问题。7.2甲方若违反本合同的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程项目设计文件

2.工程项目施工图纸

3.工程项目施工方案

4.乙方资质证明文件

5.乙方施工组织设计

6.工程验收标准及规范

7.安全生产管理制度

8.环保措施及方案

9.施工人员名单及资质证明

10.保险证明文件二、违约行为及认定：

1.工期延误：乙方未按照合同约定完成施工任务，或未按照甲方要求完成相关工作。

2.质量问题：乙方施工质量不符合国家相关标准和甲方要求，如模板结构安全不可靠、表面不平整等。

3.安全与环保问题：乙方在施工过程中，未按照国家相关法律法规和甲方要求保证施工安全与环保。

4.支付问题：甲方未按照合同约定支付合同款项。三、法律名词及解释：

1.甲方：指项目业主，拥有项目的所有权和决定权。

2.乙方：指具备相关资质和能力的施工单位，承担项目的施工任务。

3.合同价：指双方约定的工程总价款。

4.工期：指乙方完成施工任务的约定时间。

5.质量保证金：指作为乙方保证施工质量的一种担保方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：如乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并按照实际情况调整工程进度计划。

2.质量问题：如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方及时整改，并承担整改费用。

3.安全与环保问题：如乙方在施工过程中出现安全与环保问题，甲方有权要求乙方立即停止施工，并承担相应责任。

4.支付问题：如甲方未按约定支付合同款项，乙方有权要求甲方支付，并按照实际情况追究甲方责任。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目的模板施工合同签订。

2.