2024版建设工程施工合同

2024版建设工程施工合同推荐合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权，并需对该项目的建设、管理和运营承担责任；乙方为具有相应资质和能力，愿意承担该项目建设施工任务的企业。为了明确双方在施工过程中的权利和义务，保证工程的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程总投资：________________第二条合同范围和内容2.1合同范围：本合同范围包括工程的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作。2.2合同内容：乙方应按照本合同约定的设计和施工标准、规范、要求完成本合同范围内的全部施工任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第三条合同价格3.1合同总价：本合同总价为本工程的完工总价，即完成本合同范围内全部施工任务所需的全部费用，包括人工费、材料费、设备费、施工机具费、措施费、企业管理费、利润、税费等。3.2合同价格的调整：本合同价格在合同签订后，如因设计变更、工程量增减等客观原因导致合同总价发生变化的，双方应按照约定的调整方法进行价格调整。第四条合同履行期限4.1开工日期：本工程开工日期为双方确认的开工日期。4.2竣工日期：本工程竣工日期为双方确认的竣工日期。4.3工期延误：乙方如未按照约定的工期完成本工程，应按照约定向甲方支付违约金。第五条工程质量5.1工程质量标准：本工程的质量标准应符合国家、行业和地方的相关法律、法规、规范、标准和设计文件的要求。5.2工程质量的保证：乙方应严格按照设计和施工标准、规范进行施工，保证工程质量。如出现质量问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的全部费用。第六条安全生产6.1安全生产的要求：乙方应遵守国家、行业和地方关于安全生产的法律、法规、规章和标准，严格按照安全生产管理制度和操作规程进行施工。6.2安全生产的责任：乙方应对本工程的安全生产负全责。如因乙方原因导致安全生产事故的，乙方应承担相应的法律责任。第七条合同的变更、解除和终止7.1合同的变更：合同履行过程中，如一方提出变更要求，需与另一方协商一致，并签订变更协议。7.2合同的解除：合同履行过程中，如一方提出解除合同，需与另一方协商一致，并签订解除协议。7.3合同的终止：本合同在工程竣工并验收合格后终止。第八条违约责任8.1乙方的违约责任：乙方未按照约定履行合同义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。8.2甲方的违约责任：甲方未按照约定履行合同义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。第九条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.工程设计文件

2.施工图纸和技术规范

3.工程量清单

4.乙方资质证明文件

5.安全生产管理制度和操作规程

6.乙方施工组织设计

7.工程验收标准和方法

8.工程保修条款

9.变更协议

10.解除协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间和质量完成工程，视为违约。

2.乙方擅自变更设计或施工内容，未经甲方同意，视为违约。

3.乙方未按照安全生产管理制度和操作规程进行施工，造成安全生产事故，视为违约。

4.甲方未按照约定时间和方式支付合同价款，视为违约。

5.甲方擅自变更设计或施工内容，未经乙方同意，视为违约。三、法律名词及解释：1.发包方：指具有工程所有权和决定权的甲方。

2.承包方：指具有相应资质和能力，承担施工任务的乙方。

3.工程量清单：指明细列出工程所需各项工作的数量和内容的清单。

4.违约金：指一方未履行合同义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。

5.安全生产：指在施工过程中，为确保人身安全和财产安全的措施和行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，并根据实际情况商定违约金。

2.设计变更：双方协商确定变更内容和费用，签订变更协议。

3.质量问题：乙方负责修复，并承担修复费用。如严重质量问题，乙方应承担违约金。

4.安全生产事故：乙方负责事故处理，承担相应法律责任。

5.支付问题：双方按照合同约定及时支付合同价款，如发生支付纠纷，协商解决。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同。

2.适用于乙方具有相应资质和能力，并愿意承担施