钻井分包合同范本

钻井分包合同范本合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（分包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国石油天然气行业条例》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将某钻井工程分包给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同价款及支付2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付乙方工程款的进度及方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程款的__________%；（2）工程进度达到__________%后，甲方支付乙方工程款的__________%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方工程款的__________%。2.3甲方支付乙方工程款的方式为__________。三、工期3.1本工程合同约定的工期为__________天。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按照合同约定向乙方追讨违约金。四、质量标准4.1乙方应当按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格的标准为：__________。五、甲乙双方的权利和义务5.1甲方的权利和义务：（1）负责办理工程所需的相关手续和协调工作；（2）按约定支付工程款；（3）提供施工场地和施工条件；（4）对乙方施工过程进行监督和检查，确保工程质量。5.2乙方的权利和义务：（1）严格按照国家相关法律法规和甲方的要求进行施工；（2）按约定完成工程，并保证工程质量；（3）遵守施工现场的安全生产规定；（4）承担因自身原因导致的工程质量和安全事故的责任。六、违约责任6.1甲乙双方违反合同约定的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。6.2乙方未按照约定完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并交付使用之日止。甲方（委托方）：__________乙方（分包方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.工程量清单3.乙方资质证明文件4.安全生产许可证5.乙方施工组织设计6.工程验收标准和方法7.双方签订的保密协议8.双方签订的安全协议9.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，认定为违约行为。2.乙方未按约定时间完成工程，认定为违约行为。3.乙方工程质量不符合约定标准，认定为违约行为。4.甲方未提供施工场地和施工条件，导致乙方无法按约定履行合同，认定为违约行为。5.双方未按约定解决争议，导致合同无法正常履行，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.分包：是指总包商将其所承包的工程的一部分或全部，委托给其他承包商完成的行为。3.违约金：是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。4.工期：是指合同约定的工程完成的时间。5.质量标准：是指工程应当达到的技术要求和质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到甲方未按约定时间支付工程款的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方及时支付工程款。如协商无果，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.遇到乙方未按约定时间完成工程的问题，甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方尽快完成工程。如协商无果，甲方可以依法向法院提起诉讼。3.遇到乙方工程质量不符合约定标准的问题，甲方可以要求乙方重新施工或者进行维修，直至达到约定的质量标准。4.遇到甲方未提供施工场地和施工条件的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方提供施工场地和施工