地铁隧道建设施工合同协议书范本

地铁隧道建设施工合同协议书范本合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于：1.甲方为地铁隧道建设项目的业主，负责项目的投资、组织、管理和监督；2.乙方为具备地铁隧道建设施工资质和经验的施工单位，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条合同范围与内容1.1乙方承担的项目施工范围包括但不限于：地铁隧道开挖、支护、衬砌、排水、通风、照明、通信、信号等工程。1.2乙方应按照甲方的要求，完成施工图设计、施工组织设计、安全防护措施等各项工作。第二条合同价格与支付2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。具体付款进度和比例，由双方在专用条款中约定。2.3乙方完成施工任务后，经甲方验收合格，甲方应在验收报告出具后____个工作日内，向乙方支付剩余合同价款。第三条工期3.1乙方应按照甲方要求，确保项目施工进度，整个施工过程自开工之日起，至工程验收合格止，总工期为____个月。3.2乙方应保证在合同约定的工期内完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照甲方要求支付违约金。具体违约金计算方式，由双方在专用条款中约定。第四条施工质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范，确保施工质量。4.2乙方应承担施工过程中的质量检查、验收工作，确保工程质量符合设计要求和标准。4.3甲方有权对施工过程进行监督检查，并对施工质量提出意见和整改要求。乙方应予以积极配合，并按照甲方的要求进行整改。第五条安全生产与环保5.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，加强施工现场安全生产管理，确保施工安全。5.2乙方应做好施工现场的环保工作，严格执行国家和地方的环保法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。5.3乙方应承担由于施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切法律责任。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金。具体违约金计算方式，由双方在专用条款中约定。6.2甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金。具体滞纳金计算方式，由双方在专用条款中约定。6.3双方违反合同的其他约定，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.施工组织设计3.安全防护措施方案4.工程量清单5.付款凭证6.验收报告7.违约金计算方式说明8.滞纳金计算方式说明二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务：包括但不限于工期延误、工程质量不符合要求等。2.甲方未按照约定支付合同价款：包括但不限于迟延支付、少付或不付合同价款等。3.双方违反合同的其他约定：包括但不限于安全生产管理、环保要求等。三、法律名词及解释：1.地铁隧道建设施工合同：指甲方作为业主，与乙方作为施工单位，就地铁隧道建设项目的施工范围、工期、质量、价款等事项达成的一致协议。2.合同价款：指双方约定的，乙方完成施工任务后，甲方应付给乙方的款项。3.工期延误：指乙方未按照合同约定的时间完成施工任务的行为。4.违约金：指双方约定的，违约方因违约行为应支付给守约方的经济赔偿。5.滞纳金：指甲方未按照约定时间支付合同价款，应支付给乙方的迟延付款违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应尽快与甲方沟通，制定整改措施，确保工程进度；必要时，甲方可按照约定向乙方主张违约金。2.工程质量问题：乙方应立即进行整改，直至符合设计和规范要求；甲方有权对整改过程进行监督，并对整改结果进行验收。3.付款延误：甲方应按照约定时间支付合同价款；如发生付款延误，应支付滞纳金。4.安全生产和环保问题：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规和甲方要求，确保施工现场的安全生产和环保工作；甲方有权进行