2024版建设工程施工合同专用条款

2024版建设工程施工合同专用条款合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）

地址：

联系人：

联系电话：乙方：（全称）

地址：

联系人：

联系电话：鉴于：一、工程概况1.1工程名称：（项目全称）

1.2工程地点：（项目所在地）

1.3工程规模：（项目规模）

1.4工程内容：（项目内容）

1.5工程总价：（项目总价）二、合同工期2.1工期自开工之日起至竣工验收合格之日止，工期约为（工期天数）。三、质量标准3.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。

3.2工程质量等级应达到（等级要求）。四、合同价款及支付4.1合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。

4.2甲方应按照双方约定的付款节点和比例支付乙方工程进度款。具体付款节点和比例如下：

（1）开工后一个月内支付合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时支付合同总价款的50%；

（3）工程竣工验收合格后支付合同总价款的20%。

4.3付款方式：银行转账。五、施工及验收5.1乙方应按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，保证工程质量。

5.2甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，并保证施工场地及施工道路的畅通。

5.3工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程竣工后进行。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，直至达到验收标准。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×0.05%×逾期天数。

6.2甲方未按照约定时间支付工程进度款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家法律法规，不得以任何形式非法干涉工程正常进行。

8.2双方应严格保密对方的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。

8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：施工图纸、施工规范、工程量清单等。一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工规范

3.工程量清单

4.工程预算书

5.施工计划

6.材料及设备采购合同

7.质量检测报告

8.安全评估报告

9.环保评估报告

10.工程验收标准

11.付款凭证

12.变更订单

13.工程进度报告

14.工程保修书二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成工程，认定违约。

2.甲方未按照约定时间支付工程进度款，认定违约。

3.乙方施工质量不符合约定或国家行业标准，认定违约。

4.乙方使用不符合约定的材料、设备，认定违约。

5.乙方未按照施工图纸、规范施工，认定违约。

6.甲方未提供施工所需基础设施或施工场地不满足要求，认定违约。

7.甲方非法干涉工程正常进行，认定违约。

8.双方未遵守国家法律法规，认定违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指工程项目的业主或委托人。

2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。

3.工期：指合同约定的工程开始施工之日起至竣工验收合格之日止的时间。

4.工程质量：指工程符合国家及行业相关标准和规范要求的程度。

5.违约金：指一方未履行合同义务或履行不符合约定时，应向对方支付的赔偿金。

6.合同总价款：指双方约定的工程项目的总费用。

7.付款节点：指双方约定的支付工程进度款的时间点。

8.施工图纸：指详细表示工程外观、结构、构造、设备等的图样。

9.施工规范：指国家或行业规定的施工过程中应遵守的规范和要求。

10.工程量清单：指明细列出工程项目中各分部分项工程的数量和费用的清单。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：按照合同约定计算违约金，并根据实际情况调整工程计划。

2.工程质量问题：

解决办法：要求乙方整改，直至达到验收标准；严重者可要求乙方承担返工费用。

3.付款延误：

解决办法：按照合同约定计算违约金，并要求甲方按时支付。

4.施工场地或基础设施不满足要求：

解决办法：要求甲方在规定时间内整改，确保施工顺利进行。

5.合同纠纷：

解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、交通设施等。

2.适用于甲方为工程项目业主或委托人，乙方为具有相应资质的施工单位的情况