施工招标文件范本年版操作流程图

施工招标文件范本年版操作流程图合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主拟对位于__________的工程进行施工招标；2.承包商愿意参加上述工程的施工招标，并按照业主的要求完成工程；3.双方希望通过签订本合同，明确双方的权利义务，确保工程的顺利进行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款包括：工程设计费、材料费、施工费、人工费、设备费、运输费、税费等一切与工程有关的费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后五个工作日内，业主向承包商支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________%后，业主向承包商支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格并交付使用后，业主向承包商支付剩余的合同总价款。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________个月。3.2承包商应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向业主提出申请，并经业主批准。3.3工程延期违约金的计算方式：每延期一天，承包商应支付给业主合同总价款的__________%作为违约金。第四条工程质量4.1承包商应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量标准：__________4.3工程验收：工程完成后，由业主组织验收，承包商应按照约定的验收标准进行自检，并承担工程验收不合格的风险。4.4工程保修：工程验收合格并交付使用后，承包商应承担__________年的工程保修责任。第五条合同的变更和解除5.1合同变更：合同执行过程中，如遇特殊情况需要变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2合同解除：在合同执行过程中，如一方违约导致合同无法继续履行，对方有权解除合同。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金的计算方式：按合同总价款的__________%作为违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.工程预算明细表5.工程进度计划表6.工程验收标准7.保修条款8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.未按约定时间完成工程2.工程质量不符合约定标准3.未按约定支付合同价款4.未经批准延期工程5.未履行合同约定的保修责任6.合同变更未经双方协商一致7.合同解除不符合约定条件三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托工程的一方。2.乙方：指合同中的承包商方，负责完成工程的一方。3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.工期：指双方约定的完成工程所需的时间。5.工程质量：指工程满足约定的技术标准和使用要求的情况。6.保修：指承包商在一定期限内对工程出现的质量问题进行修复的责任。7.违约金：指一方违约时向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定合理的工程进度计划，并对延误部分进行工期顺延。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收，直至满足质量要求。3.合同价款支付纠纷：解决办法：按照合同约定的支付方式和时间进行支付，如有争议协商解决。4.工程变更：解决办法：双方协商一致后签订书面变更协议，并明确变更后的权利义务。5.合同解除：解决办法：按照合同约定的解除条件进行解除，并协商处理后续事宜。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目施工的招标和投标