施工合同泥瓦工劳务分包合同纠纷处理

施工合同泥瓦工劳务分包合同纠纷处理合同编号：__________鉴于甲方为某项目的建设需要，经双方友好协商，就乙方承担该项目泥瓦工劳务分包工作有关事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：乙方负责项目的泥瓦工劳务分包工作。二、合同金额2.1本合同的总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方完成工程后，甲方应按照约定的金额及时支付乙方劳务费。三、合同工期3.1合同约定的工期为______个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应当按照约定的时间节点完成工程，如有延期，应当按照约定的标准向甲方支付违约金。四、劳务要求4.1乙方应当根据甲方的要求，提供具备相应技能和资格的泥瓦工，确保工程质量、安全、进度等方面的需求。4.2乙方应当对其提供的泥瓦工进行管理，确保泥瓦工遵守甲方的各项管理制度，服从甲方的指挥。五、质量标准5.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。5.2工程验收合格后，乙方应当承担保修责任，保修期限按照甲方的要求执行。六、违约责任6.1乙方未按照约定的时间节点完成工程，甲方有权按照约定的标准向乙方追讨违约金。6.2乙方未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，并按照约定的标准向甲方支付违约金。6.3甲方未按照约定时间支付乙方劳务费，应当按照约定的标准向乙方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完全履行合同义务之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____________年____月____日（此页无）一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.工程量清单3.泥瓦工技能和资格证明4.工程保修条款5.施工安全规范6.甲方管理制度7.乙方劳务人员名单8.工程验收标准和方法9.违约金计算公式10.诉讼管辖法院证明二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间节点完成工程，认定为违约。2.乙方未按约定质量标准完成工程，认定为违约。3.甲方未按约定时间支付乙方劳务费，认定为违约。4.甲方未按约定提供施工条件或材料，认定为违约。5.乙方未按约定遵守甲方管理制度，认定为违约。6.乙方未按约定提供合格泥瓦工，认定为违约。三、法律名词及解释：1.泥瓦工劳务分包合同：指乙方承担甲方工程项目的泥瓦工劳务工作，甲方支付劳务费的合同。2.工程验收：指工程完成后，甲方对工程质量、安全、进度等方面的检查和评定。3.保修责任：指乙方对已完成的工程在保修期限内出现的质量问题进行整改或修复的责任。4.违约金：指一方未履行合同义务时，按照约定向另一方支付的赔偿金。5.诉讼管辖法院：指双方在发生争议时，向其提起诉讼的人民法院。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应增加人手或调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，达到约定质量标准。3.劳务费支付争议：双方应按照合同约定及时支付劳务费。4.施工安全管理：乙方应严格遵守施工安全规范，确保施工现场安全。5.人员管理问题：乙方应加强对泥瓦工的管理，确保服从甲方指挥。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目中的泥瓦工劳务分包。2.