建设工程施工协议书范本2024年

建设工程施工协议书范本2024年通用合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权，并需对该项目的质量、安全、进度和投资控制负责；乙方具备相应资质和能力，愿意承担该项目的施工任务。双方经协商一致，自愿签订本协议，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包含乙方施工、设备材料费、人员工资、税费、保险、临时设施搭建及拆除、现场管理、质量保证、安全文明施工等一切费用。2.3合同价格采取固定总价方式，除非合同中约定的可调因素发生变动，否则合同总价不做调整。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________日。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如有延期，应按合同约定承担违约责任。第四条质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量合格。4.2工程质量标准：__________第五条付款方式及进度5.1合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款。5.2工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%。5.3工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%。5.4剩余的合同总价款，作为质保金，待质保期满后支付。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________6.2甲方未按约定时间支付进度款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：__________6.3由于甲方原因导致工程停工、窝工，乙方有权要求甲方支付停工、窝工费用。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1乙方应遵守施工现场的管理规定，确保施工安全，防止环境污染。8.2乙方应保证施工人员的人身安全，如有人员伤亡，由乙方承担全部责任。8.3甲方应按照约定提供施工场地、施工条件，确保乙方顺利施工。8.4双方应遵守国家法律法规，不得违法经营。8.5本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.甲方（发包方）的营业执照复印件

2.乙方（承包方）的营业执照复印件

3.乙方（承包方）的资质证书复印件

4.工程设计图纸

5.工程预算书

6.施工组织设计方案

7.施工进度计划

8.工程验收标准和方法

9.双方签订的保密协议

10.双方签订的安全协议二、违约行为及认定：

1.乙方未按合同约定的工期完成工程，视为违约。

2.甲方未按约定时间支付进度款，视为违约。

3.乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，视为违约。

4.乙方擅自变更工程内容或规模，视为违约。

5.甲方擅自终止合同，视为违约。

6.双方其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：

1.发包方：指具有工程所有权和决策权的甲方。

2.承包方：指具备相应资质和能力，承担工程施工任务的乙方。

3.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总额。

4.违约金：指违约方应支付给对方的经济赔偿。

5.质保金：指作为工程质量保证的预留款项。

6.工期：指双方约定的完成工程所需的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：根据合同约定，计算违约金，由乙方支付给甲方。

2.工程质量问题：

解决办法：要求乙方按照合同约定进行整改或修复，直至达到质量标准。

3.支付问题：

解决办法：双方按照合同约定的付款方式和进度进行支付，如有争议，友好协商解决。

4.合同变更：

解决办法：双方协商一致后，签订补充协议，明确变更内容。

5.施工现场管理：

解决办法：乙方遵守施工现场管理规定，确保施工安全，防止环境污染。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工合