建设工程施工合同索赔管理(2024版)

建设工程施工合同索赔管理(2024版)合同编号：__________甲方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：乙方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：一、工程概述1.1工程名称：（全称）

1.2工程地点：（详细地址）

1.3工程内容：根据附件一《工程量清单》及附件二《工程设计文件》所列明的工程内容。

1.4工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。

2.2工程验收合格的标准：符合国家及行业相关法律法规、规范标准、设计文件及合同约定。三、乙方的义务3.1按合同约定完成工程的施工，并保证工程质量、安全、进度等目标的实现。

3.2严格按照国家及地方法律法规、规范标准进行施工，确保施工过程中的环境保护、安全生产等。

3.3负责工程范围内所有材料、设备的选择、采购、保管和施工所需的其他物品。

3.4对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，确保工程顺利进行。四、甲方的义务4.1按合同约定支付工程价款，并提供乙方施工所需的现场条件。

4.2负责办理工程所需的各种审批、验收手续。

4.3协助乙方解决施工过程中的外部关系，确保工程顺利进行。

4.4按合同约定提供乙方施工所需的图纸、技术资料等。五、合同价款及支付5.1合同价款为固定价格，即人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

5.2甲方按工程进度分阶段支付价款，具体支付方式及进度详见附件四《支付条款》。

5.3乙方开具等额的税务发票，甲方按约定时间支付。六、工程变更6.1工程变更指在合同履行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致工程价款、工程内容、工程进度等方面的调整。

6.2工程变更应签订书面变更协议，并明确变更内容、价款及工期等。

6.3工程变更协议签订后，双方应按变更协议执行。七、违约责任7.1乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金。

7.2甲方未按合同约定支付价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。

7.3双方未按合同约定履行其他义务，应承担相应责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年____月____日附件一：工程量清单

附件二：工程设计文件

附件三：施工组织设计

附件四：支付条款一、附件列表：

1.附件一：工程量清单

2.附件二：工程设计文件

3.附件三：施工组织设计

4.附件四：支付条款二、违约行为及认定：

1.乙方未按合同约定完成工程，包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面的违约。

2.甲方未按合同约定支付价款，包括但不限于延迟支付、少支付、不支付等情况。

3.双方未按合同约定履行其他义务，包括但不限于配合义务、沟通义务、保密义务等。三、法律名词及解释：

1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。

2.工程量清单：附件一中详细列明的工程内容和工程量。

3.工程设计文件：附件二中详细列明的工程设计要求和技术标准。

4.施工组织设计：附件三中详细列明的施工方案、施工进度、施工安全等。

5.支付条款：附件四中详细列明的价款支付方式、支付时间、支付比例等。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：及时沟通，制定合理的工程进度计划，并采取相应的措施赶工。

2.工程质量问题：及时发现问题，停工整改，重新验收，直至达到合同约定的质量标准。

3.设计变更：签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期等，并按变更协议执行。

4.支付问题：双方严格按照附件四《支付条款》执行，如有争议，及时协商解决。

5.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。

2.用于明确