2024版建设工程施工合同范本

2024版建设工程施工合同范本合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程价款：__________第二条合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。2.2工期延误及工期提前：（1）因不可抗力原因导致工期延误，按实际情况协商顺延。（2）因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总价款的__________%。（3）因甲方原因导致工期提前，甲方不得要求乙方支付任何额外费用。第三条工程质量3.1工程质量标准：__________3.2质量验收：（1）工程验收分为初步验收和最终验收。（2）初步验收在工程进度达到__________%时进行。（3）最终验收在工程竣工后进行。3.3质量保修：（1）工程保修期为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。（2）保修期内，乙方对工程质量问题负责修复，并承担相应费用。第四条工程价款及支付4.1工程总价款为__________元（大写：__________元整）。4.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程预付款，预付款金额为工程总价款的__________%。（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方进度款。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程价款。4.3支付时间及方式：（1）预付款在合同签订后__________日内支付。（2）进度款在工程进度达到__________%后__________日内支付。（3）剩余工程价款在工程竣工验收合格后__________日内支付。第五条违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总价款的__________%。5.2甲方未按照合同约定支付工程价款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为应付款项的__________%。5.3双方违反合同其他条款，应承担相应法律责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1合同附件：（1）工程图纸。（2）工程量清单。（3）其他相关文件。7.2双方认为需要约定的其他事项：（1）__________（2）__________（3）__________第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同的变更：（1）合同变更应书面签署，经双方同意后生效。（2）合同变更不得减轻或免除违约方的责任。8.3合同的解除：（1）因不可抗力原因导致合同无法履行，双方协商解除合同。（2）双方同意解除合同的，应当书面签署解除协议，经双方确认后生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程图纸2.工程量清单3.工程预算书4.施工方案5.材料及设备清单6.质量验收标准7.施工进度计划8.安全生产措施9.合同变更协议10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照合同约定的工期完成工程。2.工程质量不符合约定：工程质量未达到合同约定的标准。3.工程价款支付延误：未按照合同约定的时间及方式支付工程价款。4.擅自变更合同内容：未经双方协商一致，擅自变更合同约定的工程内容、质量标准、工期等。5.违反法律法规：违反相关法律法规的规定，导致合同无法履行。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任，违约金作为违约责任的一种形式。3.工程验收：对完成的工程进行检查、测试，以确定其是否符合合同约定的质量、功能要求。4.保修期：工程竣工验收合格后，承包商对工程质量问题负责修复并承担相应费用的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工计划，确保工程按进度进行。遇到不可抗力情况，及时通知对方并协商顺延工期。2.工程质量问题：加强质量监管，确保施工过程符合质量标准。发现质量问题及时整改，必要时请专业机构进行检测。3.工程价款支付：明确支付时间及方式，按照合同约定及时支付工程价款。遇到支付困难时，及时与对方沟通，协商解决办法。4.合同变更：任何一方需变更合同内容时，应书面提出并经对方同意。变更内容应在合同中明确记载，并签署相应的变更协议。五、所有应用场景：1