国家电力建设工程施工合同(2024版)

国家电力建设工程施工合同(2024版)合同编号：__________国家电力建设工程施工合同（2024版）甲方（发包方）：单位名称：______________________单位地址：______________________联系人：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：单位名称：______________________单位地址：______________________联系人：______________________联系电话：______________________鉴于甲方为电力建设工程的业主，拥有该工程的完整产权和决策权，并委托乙方承担该工程的施工任务；乙方具备电力建设工程的施工资质和能力，同意承担该工程的施工任务。双方为了明确双方的权利、义务和责任，经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：______________________1.2工程地点：______________________1.3工程规模：______________________1.4工程内容：______________________1.5工程总投资：______________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：______________________元整（小写）：______________________元。2.2合同价格包括：工程设计、设备采购、施工安装、调试、验收、培训、质保服务等全部费用。2.3合同价格的支付方式及进度：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款。（2）工程进度达到20%时，甲方支付乙方合同总价款的20%。（3）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。（4）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价款的20%。（5）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的5%。第三条工程质量3.1本工程的质量标准应符合国家电力工程质量验收标准及相关法律法规的要求。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，确保工程质量。3.3乙方应承担工程质量问题的修复和整改责任。第四条工期4.1本工程的合同工期为____个月。4.2乙方应按照约定的工期完成施工。4.3乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条技术支持和培训5.1乙方应提供完整的技术资料和操作手册。5.2乙方应对甲方人员进行技术培训，确保甲方人员能够熟练操作和维护工程设备。5.3乙方应在工程验收后提供一年的技术支持服务。第六条保密条款6.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条违约责任7.1乙方如未按照约定的工期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的2%。7.2乙方如未按照约定的质量标准完成施工，应承担修复和整改的费用。7.3甲方如未按照约定的付款进度支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的1%。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。9.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________一、附件列表：1.工程设计文件2.设备采购清单3.施工图纸和技术规范4.工程验收标准和方法5.技术培训资料和操作手册6.商业秘密和机密信息清单7.付款凭证和进度报告二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成施工：认定标准为合同约定的工期届满乙方未能完工。2.乙方未按约定质量标准完成施工：认定标准为国家电力工程质量验收标准及相关法律法规。3.甲方未按约定付款进度支付合同价款：认定标准为合同约定的付款进度和时间。三、法律名词及解释：1.发包方：指电力建设工程的业主，拥有工程完整产权和决策权。2.承包方：指承担电力建设工程施工任务的单位。3.合同总价：指合同约定的完成工程所需支付的全部费用。4.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。5.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付给对方的一种经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：乙方应提前与甲方沟通，制定合理的延期计划，并承担相应的违约责任。2.工程质量问题：乙方应立即整改，修复质量问题，并承担相应的费用。3.付款延误：甲方应按时支付合同价款，如发生延误，应支付滞纳金，并与乙方协商解决。4.技术支持和服务：乙方应提供完整的技术资料和操作手册，并进行技术培训，确保甲方人员能够熟练操作和维护工程设备。五、所有应用场景：1.适用于国家电力建设工程的施工