停工损失补偿协议

停工损失补偿协议合同编号：__________甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于：1.甲方为_______项目的业主，乙方为该项目的施工单位。2.由于_______原因（详细说明原因），乙方被迫停工。3.停工给乙方造成了经济损失，甲方同意对乙方进行补偿。基于上述情况，双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、补偿范围1.乙方因停工导致的直接经济损失，包括但不限于人员工资、材料费用、设备租赁费用等。2.乙方因停工导致的间接经济损失，包括但不限于工程进度延误导致的违约金、市场机会丧失等。二、补偿金额1.甲方根据乙方提供的经济损失清单，经核实后，同意按照实际损失金额的_______%对乙方进行补偿。2.乙方应向甲方提供详细的经济损失清单，包括相关证据，以便甲方进行核实。三、补偿支付1.甲方应在_______天内，将补偿金额支付给乙方。2.补偿金额的支付方式为_______（现金、转账等）。四、保密条款1.除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。2.双方同意，本协议的保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议解除或终止之日起_______年失效。五、违约责任1.双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。2.如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解除、终止及效力等事项，如有争议，双方应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.乙方经济损失清单2.支付凭证3.保密协议4.法律意见书5.授权委托书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付补偿金额2.乙方未按约定提供经济损失清单及证据3.双方未履行保密义务4.双方未按约定履行合同义务三、法律名词及解释：1.直接经济损失：因停工导致的直接费用损失，如人员工资、材料费用等。2.间接经济损失：因停工导致的间接费用损失，如工程进度延误导致的违约金、市场机会丧失等。3.违约金：一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。4.保密义务：双方对合同内容和签订过程予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付补偿金额：乙方可以与甲方协商解决，如协商不成，可依法向法院提起诉讼。2.乙方未提供经济损失清单及证据：乙方应主动提供相关资料，如无法提供，则甲方有权拒绝支付补偿金额。3.双方未履行保密义务：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。4.双方未按约定履行合同义务：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。五、所有应用场景：1.工程项目因不可抗力因素导致停工。2