2024版施工合同管理措施

2024版施工合同管理措施合同编号：__________甲方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________乙方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________鉴于甲方为项目业主，乙方为施工单位，双方为了明确双方在施工过程中的权利和义务，确保工程顺利实施，经双方友好协商，特订立本施工合同管理措施。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________二、合同主体2.1甲方指派__________为甲方代表，负责对乙方施工过程中的各项业务进行监督、检查和协调。2.2乙方指派__________为乙方项目经理，全面负责本工程的项目管理。三、合同价款3.1本合同工程总价款为：__________元（大写：__________________________元整）。3.2乙方报价包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具费、临时设施费、保险费、税费等。3.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。四、施工期限4.1本工程计划开工日期为：__________年__________月__________日。4.2本工程计划竣工日期为：__________年__________月__________日。4.3乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方合同总价款的__________%作为违约金。五、质量标准5.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。5.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿整改，直至验收合格。六、施工材料及设备6.1乙方应按照设计文件和合同约定选用合格的施工材料及设备。6.2乙方不得使用假冒伪劣材料及设备，否则甲方有权要求乙方拆除并重新施工。七、安全生产7.1乙方应严格按照国家及地方的安全生产法律法规进行施工，确保施工现场的安全生产。7.2乙方应建立健全安全生产管理制度，配备足够的安全生产管理人员和设施。7.3乙方发生安全事故的，应立即报告甲方和有关部门，并承担相应责任。八、违约责任8.1乙方未按照约定工期完成工程的，应支付甲方合同总价款的__________%作为违约金。8.2乙方使用假冒伪劣材料及设备的，甲方有权要求乙方拆除并重新施工，乙方应承担由此产生的全部费用。8.3乙方违反安全生产规定的，甲方有权要求乙方停工整改，乙方应承担由此产生的全部费用。九、争议解决9.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程量清单

4.材料及设备技术参数

5.安全生产管理制度

6.施工组织设计

7.工程验收标准

8.安全生产许可证

9.施工人员身份证明

10.施工人员技能证书二、违约行为及认定：

1.未按照约定工期完成工程：指乙方未按照合同约定的时间节点完成工程，视为违约。

2.使用假冒伪劣材料及设备：指乙方在施工过程中使用不符合国家及行业标准的材料及设备。

3.违反安全生产规定：指乙方在施工过程中违反国家及地方的安全生产法律法规。三、法律名词及解释：

1.甲方：指项目业主，承担合同约定的权利和义务。

2.乙方：指施工单位，承担合同约定的权利和义务。

3.工程验收：指工程完成后，由甲方、乙方及有关部门进行的质量、安全、进度等方面的检查、评估和确认。

4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

5.安全生产：指在施工过程中，对人员、设备、材料、环境等方面进行保护，防止事故发生的一种管理活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程延期：如遇不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方可协商调整工期，并根据实际情况协商处理违约金。

2.工程质量问题：如工程验收不合格，乙方应负责无偿整改，直至验收合格。

3.材料及设备问题：如发现乙方使用假冒伪劣材料及设备，甲方有权要求乙方拆除并重新施工，乙方应承担由此产生的全部费用。

4.安全生产问题：如乙方违反安全生产规定，甲方有权要求乙方停工整改，乙方应承担由此产生的全部费用。五、所有应用