版施工合同补充协议

版施工合同补充协议合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。二、合同履行2.1施工方应按照主合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程建设。2.2业主应按照主合同约定的付款时间、付款比例、付款方式等要求向施工方支付工程款。2.3施工期间，甲乙双方应共同遵守国家法律法规及工程建设标准，确保工程质量和安全。2.4甲乙双方应相互配合，及时解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。三、合同变更3.1甲乙双方同意，合同变更应书面签订，并经双方确认后生效。3.2合同变更不得影响工程质量和安全，不得增加业主不必要的费用。3.3合同变更导致的额外费用，按照主合同约定的方式承担。四、合同解除4.1在合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，甲乙双方协商一致可以解除合同。4.2合同解除后，甲乙双方应按照主合同约定办理相关手续，互相退还已收款项，并依法承担相应的违约责任。五、违约责任5.1甲乙双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方逾期交付工程，应当按照主合同约定支付逾期交付违约金。5.3业主逾期支付工程款，应当按照主合同约定支付逾期支付违约金。六、争议解决6.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，与主合同具有同等法律效力。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.《建设工程施工合同》2.工程设计文件3.施工图纸4.施工方案5.工程量清单6.工程质量标准7.安全防护措施方案8.工程进度计划9.付款凭证10.验收报告二、违约行为及认定：1.施工方逾期交付工程：未按照合同约定的时间完成工程建设。2.业主逾期支付工程款：未按照合同约定的时间支付工程款。3.工程质量不符合约定：工程质量未达到合同约定的标准。4.安全事故：施工过程中发生的安全事故。5.变更事项未协商一致：合同变更未经过双方协商一致。6.解除合同未按照约定办理：合同解除未按照主合同约定办理。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金：一方违约时支付给守约方的经济赔偿。3.逾期交付违约金：施工方逾期交付工程应支付的违约金。4.逾期支付违约金：业主逾期支付工程款应支付的违约金。5.工程质量：工程满足设计文件、施工标准及使用功能的要求。6.安全事故：指在施工过程中发生的人身伤亡、财产损失等意外事件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的工程进度计划，并严格按照计划执行。如有延误，及时协商解决。2.工程质量问题：施工过程中加强对工程质量的监督，发现问题及时整改。3.安全事故发生：制定严格的安全防护措施，定期进行安全检查，发生事故及时处理。4.合同变更：如有变更需求，及时书面沟通，达成一致后签订补充协议。5.合同解除：如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，协商一致后解除合同，并按照约定办理相关手续。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同补充协议。2.用于明确施工