施工招标文件编写要点

施工招标文件编写要点合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概况1.1项目名称：（项目全称）1.2项目地点：（项目地址）1.3工程规模：（工程规模描述）1.4工程性质：（工程性质描述）1.5工程总投资：（总投资金额）1.6工期要求：（工期描述）二、投标须知2.1乙方应具备国家规定的相关资质，并符合招标文件规定的资格条件。2.2乙方应仔细阅读招标文件，如有疑问，可在投标前向甲方提出澄清。2.3乙方应在规定的时间内提交投标文件，包括投标书、资质证明文件、投标保证金等。2.4乙方应按照招标文件的要求参加投标，否则视为无效投标。三、评标与中标3.1甲方应按照招标文件确定的评标标准和办法对乙方进行评标。3.2甲方应在评标结束后通知中标乙方，并与中标乙方签订合同。3.3甲方有权拒绝任何违反招标文件规定的投标，并对中标结果享有最终解释权。四、合同价款与支付4.1合同价款为：（合同价款金额）。4.2甲方应按照合同约定及时支付乙方工程进度款，支付方式为：（支付方式）。4.3乙方完成工程后，甲方应进行验收，验收合格后支付尾款。五、工期与质量5.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。5.2乙方应保证工程质量，符合国家规定的相关标准，否则乙方应承担修复、加固等费用。六、违约责任6.1乙方违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。6.2甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：（年月日）一、附件列表：1.乙方资质证明文件2.投标文件3.合同协议书4.工程量清单5.施工图纸6.技术规范7.工程验收标准8.付款凭证9.变更订单10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成工程，认定违约。2.乙方工程质量不符合国家规定的相关标准，认定违约。3.甲方未按约定支付工程款，认定违约。4.乙方未按照招标文件规定的资格条件参与投标，认定无效投标。5.甲方拒绝任何违反招标文件规定的投标，认定无效投标。6.乙方未按照招标文件的要求参加投标，认定无效投标。三、法律名词及解释：1.施工招标：指业主单位为完成某项工程建设任务，通过公开或邀请的方式，选择具有相应资质和能力的施工单位进行施工的行为。2.投标：指具备相应资质的施工单位，按照招标文件的要求，向业主单位提交报价和相关资质证明文件，参加施工任务竞标的行为。3.合同价款：指双方约定的完成工程建设任务后，业主单位应付给施工单位的总金额。4.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。5.工期：指双方约定的施工单位完成工程建设任务的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程进度款支付不及时的问题：解决办法：双方按合同约定的付款时间节点及时支付工程进度款。2.遇到工程质量问题：解决办法：乙方应按照国家标准进行施工，甲方发现问题有权要求乙方整改或返工，并承担相应费用。3.遇到工期延误问题：解决办法：乙方应采取措施加快工程进度，并向甲方支付违约金。4.遇到合同争议问题：解决办法：双方协商解决，协商不成时可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程建设施工的招标、投标