新版建筑施工分包协议

新版建筑施工分包协议合同编号：__________新版建筑施工分包协议一、工程概况1.1本项目位于__________，工程内容包括__________。1.2甲方已取得本项目的建设立项、规划设计等所有审批手续，并具备施工条件。1.3乙方应按照本协议约定的条款、工程量和质量要求，完成本项目的施工。二、合同金额2.1本协议的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照本协议约定的付款方式及时支付乙方工程款。三、施工期限3.1本项目的施工期限为__________日，自乙方进场之日起计算。3.2乙方应按照约定的施工进度完成施工，如有延期，应按甲方要求采取措施予以补救。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责返工、修复，并承担相应费用。五、材料供应5.1甲方负责提供本项目的施工材料，并确保材料质量。5.2乙方应妥善保管和使用甲方提供的材料，如有损坏或丢失，应照价赔偿。六、安全生产6.1乙方应严格按照国家及行业的安全生产规定进行施工，确保施工现场安全。6.2乙方应对施工现场的安全生产全面负责，如有安全事故，乙方应承担相应责任。七、合同的履行、变更与解除7.1甲乙双方应严格履行本协议，未经双方协商一致，任何一方不得变更或解除本协议。7.2在本协议履行过程中，如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、违约责任8.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。8.2乙方如未能按照约定时间完成施工，应按甲方要求采取措施予以补救，并按逾期天数支付违约金。九、争议解决9.1在本协议履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕所有工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.本项目规划设计文件2.本项目建设立项文件3.施工材料质量检测报告4.施工安全生产规定5.国家及行业标准6.工程验收标准7.付款凭证8.工程进度报告9.安全事故报告10.法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，违约金计算方式为：逾期金额×逾期天数×日利率。2.乙方未按约定时间完成施工，违约金计算方式为：合同总金额×逾期天数/工程总工期。3.甲方未按约定提供施工材料，乙方有权要求甲方支付材料价款及逾期违约金。4.乙方未按约定保管和使用甲方提供的材料，造成损坏或丢失的，乙方应照价赔偿。5.乙方施工质量不合格，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担相应费用。6.任何一方违反本协议的其他约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的法律法规。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的法律法规。3.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。4.工程验收：指工程项目完成后，进行的质量、安全、功能等方面的检查。5.安全生产：指在施工过程中，对人员、设备、材料等进行的安全保护措施。6.法院诉讼：指当双方发生争议，无法通过协商解决时，向法院提起的诉讼。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付工程款：乙方可以与甲方协商，要求按时支付；协商不成时，可以依法向法院提起诉讼。2.乙方延迟完成施工：乙方应加大人力、物力投入，确保按期完成；如有特殊情况，应及时与甲方沟通，寻求延期。3.甲方未提供材料或材料不合格：乙方可以要求甲方及时提供合格材料；如甲方拒不提供或提供不合格材料，乙方可以依法向法院提起诉讼。4.施工现场安全事故：乙方应立即启动应急预案，救治伤员，并及时报告甲方；积极配合有关部门调查，承担相应责任。5.施工质量不合格：乙方应按照甲方要求进行返工、修复，并承担相应费用。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑施工项目的分包合同签订。2.适用于建筑施工过程中，分