2024版机房弱电建设工程施工合同

2024版机房弱电建设工程施工合同合同编号：__________一、工程概况（1）弱电系统的设计与施工；（2）网络设备的采购与安装；（3）综合布线系统的施工；（4）安防系统的施工；（5）其他与机房弱电建设相关的施工工作。1.2乙方向甲方提供的施工服务应符合国家相关法律法规、行业标准和规范，并确保工程质量。二、合同价格2.1本项目的合同总价为人民币__________元（大写：____________________元整），乙方应按照本合同约定的条款提供服务。2.2乙方在合同签订后，应向甲方提交详细的施工预算，经甲方确认后，作为本合同的附件。三、施工期限3.1本项目的施工期限为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按照甲方的要求，提前提交施工进度计划，并按照计划完成施工。四、质量保证4.1乙方应对本项目的设计和施工质量负责，确保工程验收合格。4.2乙方应按照合同约定的标准进行施工，并对施工过程中的质量问题及时进行整改。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到验收合格为止。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%。6.2乙方施工质量不符合约定的，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。6.3若乙方严重违约，导致本项目无法继续履行，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工期限届满之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：2024年一、附件列表：1.施工预算2.施工进度计划3.设计图纸4.施工方案5.材料合格证6.设备合格证7.工程验收报告8.相关法律法规、行业标准和规范二、违约行为及认定：1.未按照约定时间完成施工：乙方未按照合同约定的施工期限完成工程，视为违约。2.施工质量不符合约定：乙方施工的质量不符合合同约定的标准，视为违约。3.严重违约：乙方严重违约，导致本项目无法继续履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责委托乙方进行机房弱电建设工程。2.乙方：指合同中的受托方，负责向甲方提供机房弱电建设工程的施工服务。3.施工预算：指乙方根据工程设计图纸和施工方案，预估的工程造价。4.施工进度计划：指乙方制定的施工过程中的时间安排和任务分配。5.设计图纸：指机房弱电建设工程的设计方案，包括平面图、系统图等。6.施工方案：指乙方制定的施工过程中的具体操作流程和方法。7.材料合格证：指材料生产厂家提供的，证明材料质量合格的证书。8.设备合格证：指设备生产厂家提供的，证明设备质量合格的证书。9.工程验收报告：指工程完成后，乙方提交的验收合格的报告。10.法律法规、行业标准和规范：指国家或行业制定的，用于规范工程建设和施工的法律法规、标准和规范。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇到不可抗力等因素导致施工进度延误，乙方应及时与甲方沟通，制定相应的调整措施，确保工程按时完成。2.施工质量问题：如发现施工过程中出现质量问题，乙方应立即进行整改，直至符合合同约定的标准。3.材料设备不合格：如发现施工使用的材料或设备不合格，乙方应立即更换合格的材料或设备，并承担相应的责任。4.工程验收不合格：如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。5.保密信息泄露：乙方应严格执行保密条款，如发生保密信息泄露，乙