2024版建设工程施工合同GF-0201

2024版建设工程施工合同GF——0201合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.承包商是具备相应资质和能力，愿意承担该工程建设任务的单位；3.双方希望通过平等、自愿、公平、诚实信用的原则，明确双方的权利义务，确保工程建设的顺利进行。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向业主提供工程建设服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总投资：__________________第二条乙方的义务2.1乙方应按照本合同约定的内容、标准、进度和质量要求完成工程建设，并承担相应的保修责任。2.2乙方应按照合同约定的时间和金额向业主支付工程进度款、履约保证金等费用。2.3乙方应按照合同约定的时间和方式向业主提供相关工程资料、验收报告等文件。2.4乙方应保证其施工过程中遵守国家法律法规，确保工程安全、环保、质量等要求的合规性。第三条业主的义务3.1业主应按照本合同约定的时间和金额向乙方支付工程款、进度款等费用。3.2业主应按照合同约定的时间和方式向乙方提供施工场地、施工条件、相关证件等。3.3业主应协助乙方解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。3.4业主应按照合同约定的方式对乙方施工过程进行监督、检查和验收。第四条合同价格4.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2合同价格包括乙方施工过程中的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、交通费、税费等。4.3合同价格采取固定价格方式，除非双方协商一致或法律法规发生变化，否则不得调整。第五条工程进度与验收5.1乙方应按照合同约定的工期完成工程建设，如因乙方原因导致工程延期，应按照约定向业主支付违约金。5.2工程验收合格标准如下：（1）符合国家及行业相关法律法规、规范、标准的要求；（2）符合设计文件、施工图纸及相关技术要求；（3）工程质量达到约定的质量等级。5.3工程验收不合格的，乙方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收合格标准。第六条合同价款的支付6.1业主应按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程进度款、履约保证金等费用。6.2乙方完成工程后，业主应按照合同约定的时间和方式对工程进行验收。验收合格后，业主应在验收合格之日起____日内向乙方支付剩余工程款。6.3乙方在收到工程款后，应向业主出具相应的发票。第七条违约责任7.1乙方未按照约定完成工程，或工程验收不合格的，应向业主支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。7.2业主未按照约定支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并按照约定向业主支付违约金。7.3双方因履行合同发生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2诉讼费用由败诉方承担。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日起____日。9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计文件

2.施工图纸和技术要求

3.工程量清单

4.材料和设备的技术规格书

5.施工组织设计

6.安全生产管理制度

7.环保措施方案

8.质量保证措施

9.工程验收标准和方法

10.相关法律法规和行业规范二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，或工程验收不合格的，视为违约。

2.乙方未按照合同约定的时间和金额支付工程进度款、履约保证金等费用，视为违约。

3.乙方未按照合同约定的时间和方式提供相关工程资料、验收报告等文件，视为违约。

4.乙方施工过程中违反国家法律法规，导致工程安全、环保、质量等要求不符合规定，视为违约。

5.业主未按照约定支付工程款，视为违约。

6.业主未按照合同约定的时间和方式提供施工场地、施工条件、相关证件等，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主，建设工程项目的合法拥有者。

2.乙方：指合同中的承包商，承担工程建设任务的单位。

3.工程进度款：指按照工程进度，业主向乙方支付的相应工程款项。

4.履约保证金：指乙方为保证合同履行，向业主支付的一定金额的保证金。

5.工程验收：指对完成的工程进行检查、试验、评定，以确定其是否符合合同要求的过程。

6.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工期和进度计划，合理分配责任和工作。

2.工程质量问题：

解决办法：及时停工整改，重新验收，确保工程质量符合要求。

3.付款争议：

解决办法：核对工程进度和质量，按照合同约定及时支付工程款。

4.施工安全事故：

解决办法：立即启动应急预案，严格按照安全生产管理制度处理，报告相关部门。

5.法律法规变更：

解决办法：双方协商调整合同内容，确保合同符合新的法律法规要求。五、所有应用场景：1.适用于各类新建、扩建、改建的建设工程项目。

2.