劳务分包合同人工权益法律依据_第1页
劳务分包合同人工权益法律依据_第2页
劳务分包合同人工权益法律依据_第3页
劳务分包合同人工权益法律依据_第4页
劳务分包合同人工权益法律依据_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

劳务分包合同人工权益法律依据合同编号:__________合同双方:甲方:(全称)乙方:(全称)鉴于甲方为某项目的施工方,需要对部分劳务进行分包,乙方具备相关资质和能力,愿意接受甲方的分包,经双方协商一致,特订立本劳务分包合同,以明确双方的权利义务。一、分包工程内容及要求:1.1乙方分包的工程内容为:(具体工程内容)1.2乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案、技术要求和安全规范进行施工。1.3乙方应保证分包工程的质量和安全,符合国家相关法律法规和行业标准。二、劳务人员及管理:2.1乙方应按照甲方要求提供合格的劳务人员,并保证其具备相应的技能和资质。2.2乙方应对劳务人员进行管理,确保其遵守甲方的工作时间、纪律和规章制度。2.3乙方应对劳务人员进行安全教育和培训,确保其掌握安全知识和操作技能。三、工程进度及质量保证:3.1乙方应按照甲方的要求,按时完成分包工程的施工。3.2乙方应保证分包工程的质量和安全,不得出现质量问题和安全事故。3.3乙方应在分包工程完成后,按照甲方的要求进行验收。四、合同价格及支付:4.1乙方向甲方提供的分包工程,甲方应支付合同价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。4.2甲方应按照双方约定的付款方式和付款时间支付合同价款。4.3乙方应提供合法的发票和合同规定的文件,甲方据此进行支付。五、违约责任:5.1乙方未按照约定完成分包工程的,应向甲方支付违约金,违约金为合同价款的____%。5.2甲方未按照约定支付合同价款的,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为应付款款的____%。5.3双方的其他违约行为,按照合同约定和法律法规的规定承担相应的责任。六、争议解决:6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。6.2如果协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定:7.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。7.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________甲方代表(签名):__________乙方代表(签名):__________签订日期:__________一、附件列表:1.分包工程图纸和技术规范2.劳务人员名单及其资质证明3.施工安全培训记录4.施工质量验收标准5.合同价款支付证明6.违约金计算公式7.法律名词解释说明8.争议解决方式相关法律文件二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定完成分包工程,视为违约。2.甲方未按照约定支付合同价款,视为违约。3.乙方未按照甲方要求提供合格的劳务人员,视为违约。4.乙方未保证分包工程的质量和安全,导致质量问题或安全事故,视为违约。5.双方其他违反合同约定的行为,按照合同约定和法律法规的规定认定违约。三、法律名词及解释:1.劳务分包合同:指甲方将施工过程中的部分劳务工作分包给乙方完成,乙方按照甲方的要求进行施工的合同。2.分包工程:指甲方在总包工程中,将其中的部分工作内容分包给乙方施工的项目。3.合同价款:指双方约定的乙方完成分包工程后,甲方应支付给乙方的报酬。4.违约金:指一方违反合同约定,应向对方支付的赔偿金。5.滞纳金:指甲方未按约定时间支付合同价款,应向乙方支付的迟延履行赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应加强施工组织和管理,确保按期完成工程。若因特殊情况导致延误,应及时与甲方沟通,寻求延期谅解。2.工程质量问题:乙方应严格按照施工图纸和技术规范施工,确保工程质量。如出现质量问题,乙方应立即整改,并承担相应责任。3.劳务人员管理:乙方应加强劳务人员管理,确保其遵守甲方的工作时间、纪律和规章制度。如劳务人员出现违规行为,乙方应承担相应责任。4.合同价款支付:甲方应按时支付合同价款,如发生支付迟延,应支付滞纳金。若甲方违约,乙方可依法向法院提起诉讼。5.争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,通过友好协商解决。若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.建筑工程施工中的钢筋制作和安装分包。2.建筑工程施工中的模板制作和安装分包。3.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论