公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷1（共468题）

公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷1（共9套）（共468题）公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷第1套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、组织办理竣工验收的费用由()承担。A、承包人B、监理C、业主D、上级主管部门、标准答案：C知识点解析：暂无解析2、()不属于工程变更范围。A、合同所列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少B、取消合同中任何部分的工作细目的工作C、改变合同中任何工作的性质、质量及种类D、为完成工程进度而增加资源投入标准答案：C知识点解析：暂无解析3、FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件响不能进行竣工检验，对该部分工程，监理工程师应认为()。A、已经竣工不需再进行竣工检验B、需经检验后才能判定是否竣工C、已经竣工但还需进行竣工检验D、尚未竣工标准答案：C知识点解析：暂无解析4、合同履行中遵循诚实信用原则就是要求当事人根据合同性质、目的和交易习惯履行以下()义务。①通知；②保密；③公平交易；④协助A、①②③B、①②④C、①④D、②③④标准答案：C知识点解析：暂无解析5、暂定金额由()批准使用。A、业主B、总承包人C、监理工程师D、上级主管部门标准答案：A知识点解析：暂无解析6、《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指()。A、根据本工程的设计提供的预计工程量B、根据投标要求估算的报价工程量C、合同履行过程中完成的实际工程量D、工程结账依据的结算工程量标准答案：A知识点解析：暂无解析7、招标投标法规定评标工作应由()负责。A、业主B、业主组建的评标委员会C、上级主管部门指定的评标小组D、代表国家的常设评标机构标准答案：B知识点解析：暂无解析8、A市的甲工厂与B市的乙工厂签订一份买卖合同，约定由甲工厂供应乙工厂钢材10t，乙厂交付贷款3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷。付款地点和交货地点应为()。①付款地点为A市；②交货地点为A市；③付款地点为B市；④交货地点为B市A、③④B、②④C、①③D、①②标准答案：D知识点解析：暂无解析9、根据合同通用条件，如果在()以后，由于国家或省(自治区、直辖市)颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。A、投标截止日期前的28天B、投标截止日期前30天C、授标D、投标标准答案：A知识点解析：暂无解析10、合同通用条件中规定的合同文件中，最优先的文件是()。A、技术规范B、中标通知书C、合同协议书D、有标价的工程量清单标准答案：C知识点解析：暂无解析11、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是()。A、政府机关B、银行C、公民个人D、学校标准答案：B知识点解析：暂无解析12、不可以追认、属于绝对无效的代理行为有()。①未经被代理人授权的代理行为；②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为；④恶意串通的代理行为A、①②B、②④C、③④D、①④标准答案：C知识点解析：暂无解析13、现实生活中，委托代理应注意的问题有()。①慎选代理人，②委托授权范围明确；③委托时限明确；④委托人利益明显A、①②B、②④C、③④D、①④标准答案：A知识点解析：暂无解析14、属于无权代理行为的有()。①未经被代理人授权的代理行为，②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为；④恶意串通的代理行为A、①②B、②④C、③④D、①④标准答案：A知识点解析：暂无解析15、根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是()。①交付不动产的，在不动产所在地履行；②给付货币的，在给付一方所在地履行；③给付货币的，在接受一方所在地履行；④交付不动产的，在履行义务一方所在地履行A、①②B、②④C、③④D、①④标准答案：B知识点解析：暂无解析16、根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有()。①工地的恶劣气候；②监理工程师的过失；③政治风险；④工程的施工方法不当A、①②B、②④C、③④D、①④标准答案：D知识点解析：暂无解析17、按交通部《公路工程国内招标文件范本》中对暂定金的规定，其用途是()。①留作不可预见费；②用于支付工程变更所发生的款项；③用于支付“指定分包的工程”工程费；④如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额A、①②③B、①③④C、②③④D、①②④标准答案：B知识点解析：暂无解析18、施工合同发生争议后，除()外，业主和承包商双方都应继续履行合同。①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工A、①②B、①③C、②④D、③④标准答案：A知识点解析：暂无解析19、FIDIC条款中，承包商应对下列()风险损失负责。①地震引起的已完工程的损坏，②地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损；③施工质量达不到要求但监理工程师未发现；④异常恶劣的自然气候引起的停工和窝工A、①②③B、②③④C、①③④D、①④标准答案：B知识点解析：暂无解析20、按照FIDIC合同条件的规定，在()期限内承包商都有权提出索赔。①合同签字日到发布开工令日，②开工令日到颁发工程移交证书日；③颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日；④颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日A、①②③B、①③④C、②③④D、①②③④标准答案：D知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)21、应由监理工程师签发的文件包括()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析22、《公路工程国内招标文件范本》规定，工程承包合同中，解决合同争议的途径和方式有()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析23、按照法律规定，()可以成为建筑施工合同的担保人。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析24、某主管采购材料的项目副经理某甲委托某乙去采购劣质钢材用于该工程建设，则对于这种代理行为说法不正确的是()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析25、合同内容包括()，标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析26、招标文件中的工程量清单不应是()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析27、下列工作属于监理工程师附加工作的是()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析28、订立合同可采用的形式有()。标准答案：D,E知识点解析：暂无解析29、FIDIC条款中，下列()对合同没有解释权。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析30、承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准应具备的条件有()。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析31、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式，下列说法不正确的有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析32、总价合同必须满足的条件有()。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析33、FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起()，标准答案：A,D知识点解析：暂无解析34、施工中的费用索赔出现的原因不包括()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析35、FIDIC合同条件下，监理工程师的权力有()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析36、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件()。标准答案：D,E知识点解析：暂无解析37、委托监理合同应具备的条款结构包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析38、合同是平等民事主体的()之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析39、当事人承担违约责任的方式有()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析40、某建筑公司法定代表人由于有事需要外出，不能亲自参加建设工程承包合同的签字，于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话，委托他去签字，下面说法不正确的是()。标准答案：A,E,C知识点解析：暂无解析三、判断题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)41、定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从合同签字盖章之日生效。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析42、担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定处理。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析43、履约保证金的法律后果是，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还；给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；情节严重的，有关行政监督部门取消其二至五年参加招标项目的投标资格并予以公告。如果招标人不履行与中标人订立的合同时，应双倍返还履约保证金；给中标人造成的损失超过返还的履约保证金的，还应当对超过部分予以赔偿。即使因不可抗力，也不能免除责任。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析44、事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将合同工程的任何部分包出去。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析45、承包人是施工工地的领导者和指挥者。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析46、属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包人顺延合同工期。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析47、《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)中的“工程师”是指业主为实施合同，委托的承担合同工程监理工作的独立法人。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析48、对于任何分包人、分包人的代理人、分包人的雇员或工人，其行为违约或疏忽，承包人可以不负责。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析49、工程一切险的保险费用不应由业主单方面承担。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析50、未经法定代表人或其授权的代理人签字，或未加盖投标人印章的资格预审申请文件是无效的。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析四、综合分析题(本题共2题，每题1.0分，共2分。)51、某公路项目签约后，承包人在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源，但由于地方保护、哄抬物价的影响，导致材料价格大幅上涨，因此承包人就此提出申请，要求通过设计变更调整材料单价，而业主认为根据合同第11款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，在市场经济条件下对此应有充分考虑，因此拒绝给予承包人任何经济补偿。[问题]1．作为监理工程师，你对此有何看法?2．承包人应吸取什么经验教训?标准答案：1.监理工程师应依据合同条款处理此事：不能给予调整材料单价；应该认定承包人通过业主所提供资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中已经考虑这些因素的影响。2．承包人应吸取的教训是：在投标过程中要对业主提供的资料进行研究，认真做好现场考察环节的工作，充分考虑到市场的影响和施工中存在的风险，并在报价中体现出来，同时在管理中采取相应措施，从而避免或减少损失。知识点解析：暂无解析52、某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期为18个月。在施工过程中，由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1.5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到(225。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项；1．由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；现场管理费＝合同总价÷工期X现场管理费费率X延误时间＝8000÷18×12%×1.5＝80(万元)公司管理费＝合同总价÷工期X公司管理费费率X延误时间＝8000÷18×7%X1.5≈46.67(万元)利润＝合同总价÷工期X利润X延误时间=8000÷18X5%X1.5≈33.33(万元)合计=80+46.67+33.33=160(万元)2．由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。[问题]1．监理工程师能否同意承包人提出的两项索赔?理由是什么?2．承包人索赔费用的计算方法是否合理?如果不合理，正确的计算方法是什么?标准答案：1.对第1项，监理工程师应同意给予承包人费用补偿，因为修改设计造成了承包人的部分停工，将造成人员调动、生产率下降及机械设备闲置等问题。对第2项，监理工程师不应同意其索赔要求，因提高基础混凝土强度这一“质量变更”不是监理指令的变更，没有工程师指令，承包人不能随意变更，所以监理工程师不应同意此项索赔要求。2．背景材料中所列的计算方法不合理，因为现场管理费和公司管理费的计算不能以合同总价为基数乘相应费率，正确的计算方法是；现场管理费：直接费÷18×12%×1.5；公司管理费＝(直接费+现场管理费)÷18×7%×1.5;利润项不能考虑。知识点解析：暂无解析公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷第2套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、自开工之日起到()之日止，承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的是承包人。A、竣工B、典礼C、颁发移交证书D、签字盖章标准答案：C知识点解析：暂无解析2、如果监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书，则()从签发部分工程移交证书之日起承担对该部分工程的照管责任。A、承包商B、业主C、监理工程师D、其他承包人标准答案：B知识点解析：暂无解析3、如果施工中需要指定分包商，承包商在投标书中填写收取分包合同价某一百分率作为协调管理费，该费用不包括()。A、公司管理费B、现场管理费C、利润D、税金标准答案：D知识点解析：暂无解析4、可以作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准是()。A、合同工期是否延长B、承包商承诺的竣工时间C、合同工期的时间界限D、工期是否延误标准答案：C知识点解析：暂无解析5、施工期的起始日是()。A、合同内约定的开32flB、合同签字日C、“开工令”中指明的应开工日D、双方协商确定标准答案：C知识点解析：暂无解析6、如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因，使得已经基本完工的工程无法进行()的，则认为该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了。A、检查B、竣验收C、居住D、用标准答案：B知识点解析：暂无解析7、承担工程照管是指：应当照管的工程的本身，及工程所使用的材料、设备、文件；不管是由于何种原因导致工程的本身，工程所使用的材料、设备、文件的损失、损害或灭失，照管人都应当自行承担风险，自费弥补这类损失、损坏、灭失，并使弥补的结果符合合同规定，达到监理工程师满意的程度。但在()情况下可以免责。A、物价波动B、不可预见的实物障碍C、后继法规D、不可抗力标准答案：D知识点解析：暂无解析8、按照FIDIC施工合同条件规定，当指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，下列说法正确的是()。A、业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B、应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C、应由承包商和指定分包商共同承担责任D、应由指定分包商直接对业主承担责任标准答案：D知识点解析：暂无解析9、某材料采购合同中约定，如果—方违约，则支付合同价款8%作为违约金。同时，该合同还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的前提下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是()。A、800元B、1000元C、1800元D、500元标准答案：A知识点解析：暂无解析10、FIDIC条款中因承包商的一般违约令业主蒙受损失时，通常利用()补偿损失。A、保留金B、履约保函C、预付款保函D、违约金标准答案：A知识点解析：暂无解析11、关于保留金，下列说法错误的是()。A、在业主手中B、用于承包商违约赔偿费C、应从首次支付进度款时起扣D、不属承包商的工程款标准答案：D知识点解析：暂无解析12、《工程国内竞争性招标文件范本》所规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发的动员预付款支付证书后()内核批，并支付开工预付款的70%，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。A、10天B、12天C、14天D、15天标准答案：O知识点解析：暂无解析13、按交通部《公路工程国内招标文件范本》中对暂定金的规定，其用途是()。①用于支付“指定分包的工程”工程费；②用于支付工程变更所发生的款项；③留作不可预见费；④如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额(交通部称为专项暂定金)A、①②③B、①③④C、①②④D、①②③④标准答案：B知识点解析：暂无解析14、在以下列举备选项中，承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的有()。①工程延期事件属实；②延期事件发生在关键线路上；③延期是由承包人自身原因引起；④由于分包人的失职造成的工期延长；⑤符合FIDIC条款规定的动因A、①②④B、①③④C、①②③⑤D、①②⑤标准答案：D知识点解析：暂无解析15、关于计日工以下说法中正确的是()。①属于非竞争性的报价；②属于有竞争性的报价；③必须经过监理工程师的同意后方能动用；④可以用于支付工程变更所发生的款项；⑤用于支付“指定分包的工程”工程费A、①②③B、②③④C、②④D、①③④标准答案：B知识点解析：暂无解析16、如果在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，确定变更后工程款的办法是()。A、只能按一般估价原则进行估价B、可以同时采用一般估价原则估价和用计日工处理C、只能采用计日工进行处理D、只能采用一般估价和用计日工处理两种办法中的一种标准答案：D知识点解析：暂无解析17、以下内容属于《公路工程国内招标文件范本》规定在响应性审查中可以允许轻微偏离的是()。①投标人对招标文件中关于风险划分原则的修改；②提出与招标文件不同的工程计量、验收、支付办法；③投标报价的算术误差偏差不超过1%的报价；④施工组织设计不够完善A、①②B、③④C、①④D、②④标准答案：B知识点解析：暂无解析18、动员预付款的扣回办法有两种：第一种是FIDIC合同条件规定的，业主从以后付给承包人的月进度款中陆续扣回，扣款的开始日期，定在其进度款的累计支付额达到了合同总额的20%之后的那个月，当月起，扣款的结束日期定在合同规定的完丁日期的()(视不同范本和合同工期长短的不同会有所不同)为止。由此，可以据此计算出动员预付款所需的“扣回月数”，在此月份内，每月扣回按平均分摊的办法计算款额，如果月进度款的支付金额比要扣的当月动员预付款的额度还少时，则其差额作为承包人对业主的债务，移到下一个月的月进度款中再扣回。A、前一个月B、前两个月C、前三个月D、最后三个月标准答案：C知识点解析：暂无解析19、《世界银行国内竞争性招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳为()。①投标人的资格要足够；②投标文件对招标文件做出了全面的响应；③评标价最低；④合理低标价A、①②③B、②③④C、②④D、①④标准答案：A知识点解析：暂无解析20、交通部《公路工程国内招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳为()。①投标人的资格要足够；②投标文件对招标文件做出了全面的响应；③评标价最低；④合理低标价A、①②③B、①②④C、①④D、②④标准答案：B知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)21、在下列工作中，属于监理工程师的职权范围的是()。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析22、承包人在缺陷责任期内的任务不包括()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析23、下列()等强制性投保的保费应由承包人自行投保，其保险费由承包人承担并支付。标准答案：B,D知识点解析：暂无解析24、合同是经济法律关系中的一种，而经济法律关系的三大要素包括()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析25、某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都在签发中标通知书后的42天内完成。根据上述材料，以下说法错误的是()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析26、根据担保法的规定，以下表述不正确的为()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析27、某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作中，有下列工作没有在签发中标通知书后的42天内完成：(1)监理工程师不能向承包人提交用于施工的图纸；(2)业主尚有部分现场不能按施工进度提交给承包人；(3)承包人的质量保证体系尚没有建立起来。监理工程师应在签发整个工程的开工通知令时，()。标准答案：D,E知识点解析：暂无解析28、根据担保法的规定，关于质押表述正确的是()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析29、委托合同可以分为有偿委托合同和无偿委托合同。委托监理合同属于()合同。对于有偿委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人()赔偿损失。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析30、根据担保法，以下关于保证表述不正确的是()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析31、关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同，在“合同转委托”上的具体规定不包括()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析32、下列()是投标担保应起到的保证作用。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析33、在资格预审文件中应当规定的强制性标准必须包含()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析34、从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当()。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析35、下列()是影响承包人的成本和报价的因素。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析36、根据《招标投标法》，评标委员会人员组成中应满足()。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析37、在评标的详细评审中，如果投标文件中出现了以下()情形，可以认为该投标属于有重大偏离。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析38、交通部规定，业主或业主委托的设计单位应根据对本合同工程的勘察所取得水文、地质、气象和料场分布等资料汇编成“参考资料”，作为招标文件的附卷，随招标文件一起发行。该参考资料的性质是()。标准答案：C,E知识点解析：暂无解析39、关于投标有效期有如下()规定。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析40、符合《招标投标法》的规定，可以参加投标的是()，标准答案：A,E知识点解析：暂无解析三、判断题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)41、合同示范文本是由具有一定权威性的综合部门主持，广听取了各方面特别是消费者的意见之后，按一定程序形成并颁布的，在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。合同法提倡使用合同范本。但没有使用范本的合同，合同法仍然认定它是有效合同。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析42、人民法院指定一名律师作为离婚诉讼中丧失行为能力而又无其他法定代理人的一方当事人的代理人，属于指定代理。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析43、无效合同就是没有法律效力的合同。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析44、代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人负连带责任。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析45、合同变更不会导致原合同关系的消灭和新的合同关系的产生，仅仅是对合同内容局部的、非实质性的变更，是在保持原合同效力的前提下，在合同当事人之间产生新的债权债务关系。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析46、如果有一项施工承包合同，已经被合同法规定为必须采用书面形式签订的，当事人却没有按书面形式签订，并且合同任何一方都没有履行其主要任务，该合同不成立，但必须采用补救措施，加以解决。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析47、监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果非监理单位的原因，致使监理服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析48、工程变更是土木工程施工承包合同中一种特有的“合同变更”形式。它是指由一方当事人或者第三方提出合同变更建议，提交给“监理工程师”，由监理工程师审查核准后签发工程变更令。在一般情形下承包人只能执行监理工程师所下达的工程变更令；但是业主是合同的一方当事人，且我国还规定：“监理工程师对工程变更的批准必须得到业主的同意”，因此业主可以根据具体情况直接向承包人下达工程变更令。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析49、监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果因为非监理单位的原因，致使监理服务时间需要延长，监理合同将自动延长，无须再另行签订补充协议。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析50、市场准入制度主要是对承包人的资格进行审查，而不对业主进行审查。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析四、综合分析题(本题共2题，每题1.0分，共2分。)51、某公路工程项目参考资料中提供的用砂地点距工地5km。但是开工后发现该砂质量不符合要求，承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了以下几种原因造成的停工：①7月20日至7月26日承包人的施工设备出现故障；②7月24日至8月9日监理工程师未提供后续图纸；③8月7日至8月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成该地区8月11日到8月14日供电全面中断。问题：(1)由于供砂距离的增大，必然引起费用增加，承包人经过计算后，提出了将原用砂单价每吨提高4元人民币的索赔要求。作为监理工程师的你批准该索赔要求吗?为什么?(2)若承包人对因业主原因造成窝工进行索赔时，要求施工机械设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?(3)由于上述几种原因导致的停工，承包人在8月25日提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经监理工程师核准业主批准)和利润损失费人民币2000元/天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为监理工程师的你批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?标准答案：(1)因砂场地点的变化提出索赔不能被批准。原因是：①承包人应对自己就招标文件及参考资料的解释、推论或应用负责。②承包人应对自己报价的正确性与完备性负责。承包人投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务(包括提供货物、材料、设备、服务的义务)以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。③承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查。承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料。④作为一个有经验的承包人可以通过现场考察确认参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包人没有通过现场考察发现用砂质量问题，其相关风险应由承包人承担。(2)该算法不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括运转费部分。人工费损失应考虑这一部分工人调做其他工作时工效降低的损失费用，一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。(3)可以批准的延长工期为19天，费用索赔额为26万元人民币。原因是：①7月20日至7月26日出现施工设备故障，属于承包人应承担的风险，不应考虑承包人的延长工期和费用索赔要求。②后续图纸迟交导致7月27日至8月6日停工，这是业主应承担的风险，应延长工期为11天。成本损失索赔额为11天×2万元/天＝22万元，但不应考虑承包人的利润。③8月7日至8月12日施工现场下特大暴雨，为不可抗力，应延长工期6天，但不应考虑承包人的费用索赔要求。④8月13日至8月14日的停电属于有经验的承包人无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，应延长工期2天，索赔额为2天×2万元/天＝4万元。但不考虑承包人的利润。知识点解析：暂无解析52、某市拟修建一条一级公路，项目法人已依法成立。该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成。自筹资金已到位，银行贷款预计在2006年7月30到位。2006年3月18日设计单位完成了初步设计文件。施工图设计文件预计2006年5月10日完成。该市考虑到项目工期急迫，于是决定于2006年3月19日进行施工招标。该项目施工招标，经主管部门审批后，采用邀请招标方式，并于3月20日向曾与其合作过的两家施工单位发出了投标邀请书。问题：(1)公路工程施工招标的条件有哪些?(2)本项目在上述条件下是否可以进行施工招标?为什么?(3)在何种情况下，公路工程项目经批准可以采用邀请招标方式进行招标?(4)招标人在招标过程中的不妥之处有哪些?并说明理由。标准答案：(1)公路工程施工招标(项目)应当具备下列条件：①初步设计文件已被批准；②建设资金已经落实；③项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求。(2)本项目在上述条件下不可以进行施工招标。因为该项目还不具备施工招标的条件。(3)符合下列条件之一，不适宜公开招标的，依法履行审批手续后，可以进行邀请招标：①项目技术复杂或有特殊技术要求，且符合条件的潜在投标人数量有限的，②受自然地域环境限制的；③公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的。(4)招标人在招标过程中的不妥之处和理由是：①招标人于2006年3月19日进行施工招标，不妥。理由：该项目建设资金没有全部落实，初步设计文件还没有被批准。②招标人向两家施工单位发出了投标邀请书，不妥。理由：《招标投标法》规定，采用邀请招标时，必须向不少于3家的投标人发出投标邀请书。知识点解析：暂无解析公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷第3套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、合同法律关系的客体是指()。A、合同的当事人B、合同双方的权利C、合同双方的义务D、合同的标的标准答案：D知识点解析：合同法律关系的客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物行为、智力成果，即合同的标的。2、法人的终止是指()。A、法人行政隶属关系结束B、法人依法宣告破产C、法人经营方式改变D、法人经营范围变化标准答案：B知识点解析：法人的终止是指在法律上终止法人的资格。法人终止的原因是多方面的，如依据法律、法令或行政机关的命令而撤销；法人完成了规定的使命或任务；法人法定存在期届满；法人依法被撤销或宣布解散；法人依法宣告破产等。3、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为()。A、保证B、抵押C、质押D、留置标准答案：C知识点解析：质押，是指债务人或者第三者将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿。债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。4、法人的变更是指()。A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销标准答案：B知识点解析：法人变更是指法人成立后，在组织机构上、宗旨上以及业务范围方面的重大变更。如企业改变名称、法定代表人，组织分立或改变经营性质、范围、方式等。5、担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。A、债权人和债务人B、保证人和债权人C、保证人和债务人D、主合同当事人标准答案：B知识点解析：担保方式中的保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的方式。保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。6、依据《中华人民共和国担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是()。A、保证B、质押C、定金D、留置标准答案：A知识点解析：保证，是指保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务或承担责任的行为。保证人须是具有代为清偿债务能力的人，既可以是法人，也可以是其他组织或公民。7、货物运输合同的客体是()。A、被运货物B、运输费用C、运输行为D、运输工具标准答案：C知识点解析：合同法律关系的客体，是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象。行为，即是指人们在主观意志支配下所实施的具体行为，包括作为和不作为。运输行为即是合同法律关系的客体。8、企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于()的法律行为。A、法定代理B、指定代理C、代表企业D、代表部门标准答案：C知识点解析：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于代表企业的法律行为。9、由于客观条件限制，法定代表人不能亲自签订合同，可采取()方式订立合同。A、转让代理B、指定代理C、委托代理D、法定代理标准答案：C知识点解析：法律规定，当事人在订立合同时，由于主观或客观的原因，不能由法人的法定代表人、其他组织的负责人亲自签订时，可以依法委托代理人订立合同。代理人代理授权人、委托人签订合同时，应向第三人出示授权人签名的授权委托书，并在授权委托书写明的授权范围内订立合同，这种方式称为委托代理方式。10、以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约，该违约责任应当由()承担。A、建设单位B、施工企业C、项目经理D、采购人员标准答案：B知识点解析：违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。此题中的违约是由施工企业所引起的，所以选B。11、合同是平等主体的()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。A、法人B、法人和其他组织C、自然人D、自然人、法人和其他组织标准答案：D知识点解析：合同是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。这是合同的基本概念。12、要约相对人对要约主要条款部分同意、部分作变更的答复文件，可视为()。A、承诺B、部分承诺C、新要约D、拒绝标准答案：C知识点解析：要约是希望和他人订立合同的意思表示。提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为受要约人。受要约人对要约主要条款部分同意、部分作变更的答复文件，即受要约人对要约的内容作出实质性变更，视为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款和报酬、履行期限和履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更，均作为新要约。13、当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担()责任。A、风险损害赔偿B、双倍返还定金C、缔约过失D、违约赔偿标准答案：C知识点解析：缔约过失责任，是指在合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿基于此项信赖而发生的损害。承担缔约过失的情形有如下几种情况：①假借订立合同，恶意进行磋商；②故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况；③有其他违背诚实信用原则的行为；④违反缔约中的保密义务。14、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容对()产生法律约束力。A、要约人B、受要约人C、双方D、双方都不标准答案：C知识点解析：《中华人民共和国合同法》中关于当事人通过要约与承诺签订合同的法律行为作了全面、完善的规定。订立合同的过程，一般先由当事人一方提出要约，再由另一方作出承诺的意思，经签字、盖章后，合同即告成立。在法律程序上，把订立合同的全过程划分为要约与承诺两个阶段。要约与承诺属于法律行为，当事人双方一旦作出相应的意思表示，就要受到法律的约束，否则必须承担法律责任。15、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，()。A、应当经债权人同意B、无需经债权人同意，但应通知债权人C、无需经债权人同意，但应办理公证手续D、无需经债权人同意，也无需通知债权人标准答案：A知识点解析：《中华人民共和国合同法》第八十四条规定：“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。”16、要约人从自身利益考虑希望使要约撤销，合同法规定，撤销要约的通知()。A、应在要约到达对方之前到达受要约人B、应在对方发出承诺之前到达受要约人C、应在对方承诺到达要约人之前到达受要约人D、不受时间限制标准答案：B知识点解析：要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。17、依据合同法规定()订立的合同，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同。A、一方以欺诈手段B、以合法形式掩盖非法目的C、恶意串通损害第三人利益D、违反法律、行政法规强制性规定标准答案：A知识点解析：根据合同法规定，有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：①因重大误解而订立的合同；②在订立合同时显失公平的合同；③以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。18、由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则()。A、可视为无效合同B、按可撤销合同对待C、在接受货币一方所在地履行D、在支付货币一方所在地履行标准答案：C知识点解析：合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。仍不能确定合同如何履行的，履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的在履行义务一方所在地履行。所以此题应该选择C项。19、当事人行使不安抗辩权的法律效果是()。A、终止合同B、解除合同C、中止履行合同D、恢复履行合同标准答案：C知识点解析：不安抗辩权即先履行抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为其履行。其产生的法律效果是当事人中止履行合同。设立不安抗辩权的目的在于，预防合同成立后情况发生变化而损害合同另一方的利益。20、合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或未完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的()进行修订或调整所达成的协议。A、形式B、内容C、主体D、客体标准答案：B知识点解析：合同变更的有效性是指必须有明确的合同内容的变更，如果当事人对合同的变更约定不明确，视为没有变更。二、多项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)21、《中华人民共和国合同法》规定合同应具备的条款中，()属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。标准答案：C,D,E知识点解析：弄清合同法律关系的三个构成要素，即：主体、客体及内容。内容的范畴是合同一般条款所规范的主体的权利和义务。而合同内容中的数量把标的定量化，以便确立合同当事人之间的权利和义务的量化指标，从而计算价款或报酬。违约责任是指合同当事人约定一方或双方不履行或不完全履行合同义务时，必须承担的法律责任。解决争议的方法是指合同当事人选择解决合同纠纷的方式、地点等。它们都属于合同法律关系构成要素中内容的范畴。22、根据《中华人民共和国合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括()。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析23、《中华人民共和国合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有()。标准答案：A,C,D知识点解析：《中华人民共和国合同法》第一百二十八条规定：当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。24、招标人自行办理招标事宜，须具备()等条件。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析25、招标投标法规定，招标方式可分为()。标准答案：A,D知识点解析：为了规范招标活动、维护国家利益和社会公共利益以及招投标活动当事人的合法权益，招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。26、在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照()订立书面合同。标准答案：A,C知识点解析：在中标通知书发出后的28d内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议。确定中标人后15d内，招标人应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。27、设计招标的特点主要表现在()。标准答案：B,C,E知识点解析：设计招标不同于工程项目实施阶段的施工招标、材料采购招标、设备采购招标，其特点表现在：①招标文件的内容不同；②对投标书的编制要求不同；③开标形式不同；④评标原则不同。28、施工招标的发包工作范围可以是()招标。标准答案：A,B,C知识点解析：为了规范建筑市场有关各方的行为，《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》明确规定不允许采取肢解工程的方式进行招标。一个独立合同发包的工作范围可以是：①全部工程招标；②单位工程招标；③特殊专业工程招标。不允许将单位工程肢解成分部、分项工程进行招标。29、在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。标准答案：A,B,D知识点解析：在施工招标中，依据工程特点和现场条件划分合同段的工作范围时，主要应考虑以下因素的影响：①施工内容的专业要求。将土建施工和设备安装分别招标；②施工现场条件。划分合同段时应充分考虑施工过程中几个独立承包人同时施工时可能发生的交叉干扰，以利于监理对各合同段的协调管理；③对工程总投资的影响。合同数量划分的多与少对工程总造价的影响不是可以一概而论的问题，应根据项目的具体特点进行客观分析；④其他因素影响，如筹措建设资金的计划到位时间、施工图完成的计划进度等条件。30、在招标准备阶段，招标人的主要工作包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：招标准备阶段的工作由招标人单独完成，投标人不参与。主要工作包括以下几个方面：①工程报建；②选择招标方式；③申请招标；④编制招标有关文件。发布招标广告和进行资格预审是招标阶段的主要工作内容。31、对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。标准答案：B,D,E知识点解析：对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件主要包括有：①投标人须知；②对投标人书面提出问题的回答函件；③标前会议后发给每一位投标人的会议记录。32、政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。标准答案：A,B,E知识点解析：政府行政主管部门对招标投标活动的监督包括以下几个方面：①依法核查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目；②对招标项目的监督；③对招标有关文件的核查备案；④对投标活动的监督；⑤查处招标投标活动中的违法行为。33、招标人具备自行招标的能力表现为()。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析34、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括()。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析35、对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析36、公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析37、工程建设监理委托合同的当事人有()。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析38、在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析39、《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析40、在委托监理合同中，监理单位享有()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析三、判断题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)41、建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析42、由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责给予补充完善使其达到质量合格，但可以得到额外的报酬。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析43、设置缺陷通知期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析44、业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析45、对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析46、担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定处理。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析47、定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从合同签字盖章之日生效。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析48、第三者责任险是指凡在工程期间内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析49、合同公证与鉴证的效力不同。经过鉴证的合同，其法律效力高于经过公证的合同。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析50、非要约对象向要约人作出的完全接受要约意思的表示也不是承诺，因为要约人根本没有与其订立合同的意愿。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析四、综合分析题(本题共2题，每题1.0分，共2分。)51、某公路工程项目，经有关部门批准后，决定由业主自行组织施工公开招标。该工程项目已列入地方年度固定资产投资计划，概预算已经主管部门批准，征地工作已经完成，施工图及有关技术资料齐全。业主在评标之前组建了评标委员会并确定招标投标程序如下：(1)发出投标邀请函；(2)编制和发售招标文件；(3)进行资格预审；(4)勘察现场和召开标前会议；(5)投标；(6)开标、评标和定标；问题：(1)招标准备工作应包括哪些内容?(2)招标投标程序的内容是否正确?并排出正确的顺序。标准答案：(1)招标准备工作包括：成立招标组织机构、编制招标文件、发布招标通告或资格预审通告及投标单位资格审查。(2)正确，但顺序有误。正确的顺序为：①编制和发售招标文件；②进行资格预审；③发出投标邀请函；④勘察现场和召开标前会议；⑤投标；⑥开标、评标和定标。知识点解析：暂无解析52、某A公路桥梁工程的配筋图未能及时交付给承包人，原定2003年5月20日交付的图纸一直拖延至6月底，由于图纸交付延误，导致钢筋订货发生困难(订货半个月后交付钢筋)。因此原定6月中旬开始施工的钢筋绑扎拖至8月初，再加上该地区8月份遇到恶劣的气候条件。因气候原因导致工程延误1周。最后承包人向业主提出8周的工期索赔。某B工程由业主指定分包人分包的工程部分出现了质量问题，影响了总承包人的正常施工，因而总分包人向业主提出了工期索赔。某C工程施工中，由于持续降雨，雨量是过去20年平均值的两倍，导致承包人的施工延误了38d，承包人要求监理工程师予以顺延工期。监理工程师认为：延误的工期中有一半是一个有经验的承包人无法预料的，另外19d应为承包人承担的正常风险，故只同意延长工期19d。问题：(1)上述三例分别是由什么原因造成的工期延误?(2)除此之外还有哪些导致工期延误的原因(至少写5个)?(3)列出至少6项工期索赔的依据?(4)按索赔发生的原因划分，索赔应包括哪几种类型?标准答案：(1)上述三例工期延误的原因分别是：业主拖延交付图纸，业主指定分包人违约，不可抗力导致的自然灾害。(2)除上述三点之外，导致工期延误索赔的原因还包括：业主拖延交付合格的施工场地，业主拖延支付工程款；业主未能及时提供合同规定的材料设备，业主拖延关键线路上工序的验收时间；异常恶劣的现场条件，业主或监理工程师拖延审批施工方案等。(3)工期索赔的依据主要有：施工日志、气象资料、业主或监理工程师的变更指令，合同规定工程总进度计划，对工期的修改文件，如会议纪要、往来信件、受干扰的实际工程进度，影响工期的干扰事件。(4)应包括延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔、不利的现场条件索赔等。知识点解析：暂无解析公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷第4套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。A、物B、智力成果C、行为D、财标准答案：C知识点解析：暂无解析2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向()申请撤销裁决。A、人民法院B、政府的建设行政主管部门C、上级仲裁委员会D、质量监督机构标准答案：A知识点解析：暂无解析3、下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。A、抵押人所有的房屋B、抵押人有权使用的集体土地所有权C、依法被查封的财产D、抵押人所有的支票标准答案：A知识点解析：暂无解析4、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。A、未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B、违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任标准答案：A知识点解析：暂无解析5、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使()。A、同时履行抗辩权B、代位权C、撤销权D、不安抗辩权标准答案：D知识点解析：暂无解析6、按照国家有关规定，施工合同的估算价在()万元人民币以上，必须进行招标。A、10B、50C、100D、200标准答案：D知识点解析：暂无解析7、监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。A、能力B、人员C、设备D、报价标准答案：A知识点解析：暂无解析8、一般情况下，()应当由招标人完成。A、确定中标人B、评标情况说明C、对各个合格投标书的评价D、推荐合格的中标候选人标准答案：A知识点解析：暂无解析9、委托监理合同中不属于监理人义务的内容是()。A、负责施工合同的协调管理B、负责外部关系的协调C、认真勤奋地工作D、不得泄露申明的秘密标准答案：B知识点解析：暂无解析10、当承包人提出索赔要求后，监理工程师无权就()作出决定。A、费用索赔B、要求承包人缩短合同工期C、合同内索赔D、工期延误索赔标准答案：B知识点解析：暂无解析11、公路工程施工合同示范文本中，监理工程师无权指示设计变更的情形是()。A、减少合同中约定的工程量B、改变有关工程的施工时间C、删除承包范围内的部分工作D、更改工程有关部分尺寸标准答案：C知识点解析：暂无解析12、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是()。A、合同协议书、通用条款、专用条款B、中标通知书、专用条款、协议书C、中标通知书、专用条款、投标书D、中标通知书、专用条款、标准标准答案：D知识点解析：暂无解析13、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()。A、完成合同内注明的全部工程的时间B、完成合同内外全部工程的时间C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准/顷延的工期D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期标准答案：D知识点解析：暂无解析14、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以()日为标志。A、工程接收证书签发B、颁发履约证书C、“结清单”生效D、提交竣工报表标准答案：C知识点解析：暂无解析15、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求()赔偿。A、监理单位B、总监理工程师C、监理单位的法定代表人D、具体的监理人员标准答案：A知识点解析：暂无解析16、法人的变更是指()。A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销标准答案：B知识点解析：暂无解析17、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在()到达对方。A、要约到达对方之前B、对方发出承诺之前C、对方承诺到达要约人之前D、对方承诺生效之后标准答案：B知识点解析：暂无解析18、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用()合同。A、单价B、总价C、成本加酬金D、计划价格标准答案：B知识点解析：暂无解析19、双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指()的酬金。A、正常监理工作B、附加监理工作C、额外监理工作D、包括正常、附加和额外监理工作标准答案：A知识点解析：暂无解析20、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，()。A、不应返还保留金B、应退还一半保留金C、应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D、应全部退还保留金标准答案：C知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)21、根据《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的为()。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析22、甲公司与乙公司签订的供货合同内约定，部分货物由乙公司直接供给丙公司，此合同的特点表现为()。标准答案：A,E知识点解析：暂无解析23、在委托监理的公路工程施工项目中，被监理单位要直接接受()的监督管理。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析24、监理工程师审核承包人提出的费用索赔时，判定其成立的条件应包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析25、代理人接受委托与第三方签订经济合同过程中，应()。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析26、属于履行合同的担保方式有()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析27、某施工合同在履行中，基于合同一方当事人的请求被人民法院裁定撤销，则该合同的法律责任形式有()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析28、合同的有效条件包括()。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析29、公路工程评标初步评审，对各投标文件进行审查，如有()情形之一的，视为无效和存在重大偏差。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析30、根据《公路工程招标投标管理办法》的规定，公路工程施工招标的评标办法分为()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析31、根据《公路工程国内招标文件范本》合同条款规定，属于下列()情形之一时，承包人可能获准工期延长。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析32、按照《公路工程国内招标文件范本》规定，应由监理工程师签发的文件包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析33、仲裁协议的内容包括()。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析34、《合同法》规定合同应具备的条款中，()属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析35、对建设单位和监理单位有约束力的施工监理合同，包括的文件有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析36、根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，可能同时给予承包人工程延期和费用索赔的情况包括()。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析37、在《公路工程国内招标文件范本》合同条件下，总监理工程师的权力有()。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析38、根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，业主有权终止合同的情形包括()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析39、对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包人协商新费率的情况包括()。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析40、施工合同履行过程中，由于不可抗力事件(例如地震)造成了损害，()等费用应由业主负责。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析三、判断题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)41、《公路工程国内招标文件范本》规定，业主扣留的保留金应分二次退还给承包人。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析42、民事权利能力与民事行为能力同时产生的合同主体是法人。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析43、按照法律规定，只能由第三人出面担保的方式是保证。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析44、委托代理的被代理人必须是有民事行为能力的人。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析45、在合同争议的解决方式中，诉讼不强调自愿原则。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析46、违约金具有对违约者实行制裁和对合同权利人给予补偿的双重属性。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析47、公路工程施工监理招标的宗旨是对监理单位规模和经济实力的选择。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析48、没有监理工程师的指令，承包人不能进行任何工程变更。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析49、《公路工程国内招标文件范本》规定，事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。分包人应具有相应专业的承包资质或劳务分包资质。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析50、如果承包人提出的索赔要求未能遵守合同条款的各项规定，则承包人无权得到索赔或只限于索赔由监理工程师按当时记录予以核实的那部分款额。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析四、综合分析题(本题共2题，每题1.0分，共2分。)51、某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。[问题](1)监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何?(2)在招标选择承包商过程中，监理单位是否有决定权?谁具有决定权?(3)“承包商要分包某部分工程，则分包商要由监理工程师选择”的说法是否正确?为什么?(4)如果承包商要将某部分工程分包出去，则需要谁批准?(5)“在做标期间，对某投标人提出的问题，业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确?标准答案：(1)业主先与监理单位签订监理委托合同，然后再与承包商签订施工合同。(2)在招标选择承包商过程中，监理单位不具有决定权，只有建议权。而业主具有决定权。(3)不正确。分包商由承包商选择，但必须经监理工程师审查确认，并报建设单位(项目业主)批准。(4)承包商要将某部分工程分包出去，必须由建设单位批准。(5)不正确。业主一方对某投标人所提出问题的书面答复应发给所有的投标人。知识点解析：暂无解析52、(1)简述合同生效的要件。(2)简述无效合同的范围。(3)简述合同变更的条件及其效力。(4)根据监理工程师的判断，如果他认为有必要对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更，他应有权指示承包商进行而承包商也应进行什么工作?标准答案：(1)合同生效，是指已经成立的合同在当事人之间产生了一定的法律约束力，也就是通常所说的法律效力。合同生效要件包括：1)行为人具有相应的民事行为能力；2)意思表示真实；3)不违反法律和社会公共利益；4)合同必须具备法律所要求的形式。(2)根据《合同法》第52条，无效合同的范围主要包括以下几种：1)欺诈一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的。2)恶意串通，损害国家、集体或第三者利益的。3)以合法的形式掩盖非法的目的的。4)损害社会公共利益的。5)违反法律、行政法规的强行性规定的。值得指出的是合同部分无效的，不影响其他部分的效力，其他部分仍然有效。(3)合同变更的条件包括：1)原已存在的合同关系发生变化；2)合同内容发生变化；3)合同的变更须依当事人协议或依法律直接规定及法院裁决；4)须遵守法律要求的方式。合同的变更原则上是面向将来发生的效力，未变更的权利义务继续有效，已经履行的债务不因合同的变更而失去法律根据，同时合同的变更并不影响当事人要求赔偿损失的权利，至于何种类型的合同变更应与损害赔偿并存，应视具体情况而定。(4)1)合同中所列出的工程项目中任何工程量的增加和减少；2)取消合同中任何部分的工程细目的工作，被取消的工作是由业主或其他承包商实施者除外；3)改变合同中任何工作的性质、质量及种类；4)改变工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；5)为完成本工程所必须的任何种类的附加工作；6)改变本工程任何部分的任何规定的施工时间安排等，有关规定的施工顺序和时间安排，也一定是在规定范围里有所规定。知识点解析：暂无解析公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷第5套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方()。A、可拒绝赔偿B、不得提出异议C、可中止履行义务D、可要求仲裁机构予以适当减少标准答案：D知识点解析：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于所造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于所造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。2、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可()。A、按合同约定违约金要求对方赔偿B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D、请求法院增加超过违约金部分损失标准答案：D知识点解析：暂无解析3、债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于()。A、权利转让B、义务转让C、当事人的主体变更D、当事人的主体不变标准答案：A知识点解析：债务人按合同约定向第三人履行债务的行为属于权利的转让。4、某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应()。A、将钢材送到施工现场B、将钢材送到发包人的办公所在地C、将钢材送到发包人的仓库D、通知发包人自提标准答案：D知识点解析：暂无解析5、在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款()。A、有效B、无效C、经公证后有效D、被拒绝后无效标准答案：B知识点解析：格式条款合同，是指合同当事人一方为了重复使用而事先拟定出一定格式的文本。《中华人民共和国合同法》中规定，在格式条款合同中具有《中华人民共和国合同法》第五十条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。6、对于受要约人延误的承诺，该承诺()。A、有效B、无效C、要约人未表示不接受有效D、要约人虽表示接受也无效标准答案：C知识点解析：《中华人民共和国合同法》第二十九条规定：“受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。”7、《中华人民共和国合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权()。A、撤回合同B、撤销合同C、解除合同D、中止履行义务标准答案：D知识