公路建设合同样本

公路建设合同样本合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系电话：乙方：（全称）地址：联系电话：鉴于甲方为新建/改建/扩建公路项目的业主，乙方为具备相关资质和经验的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行公路项目建设事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目所在地）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程内容：（项目内容）1.5工程质量标准：（项目质量标准）二、合同金额2.1本合同项目估算总投资为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。三、合同工期3.1计划开工日期：____年__月__日。3.2计划竣工日期：____年__月__日。3.3工期延误及违约责任：详见附件一。四、合同履行4.1甲方责任：（1）负责项目的立项、审批、征地拆迁等工作；（2）提供施工图纸和技术规范，并负责解释和答疑；（3）负责项目资金的筹措和支付；（4）监督乙方按合同要求完成工程；（5）协调解决项目实施过程中的问题，保障项目顺利进行。4.2乙方责任：（1）按照施工图纸、技术规范和合同要求进行施工；（2）保证工程质量，达到约定的质量标准；（3）按期完成工程，确保工程进度；（4）负责工程安全，确保施工过程中不发生安全事故；（5）负责工程环保，确保施工过程中不污染环境。五、合同价款支付及结算5.1支付方式：（1）进度付款：按工程进度，甲方根据乙方提交的进度付款申请，核实无误后支付相应款项；（2）竣工付款：工程验收合格后，甲方根据乙方提交的竣工付款申请，核实无误后支付相应款项；（3）质量保证金：乙方在工程验收合格后一定期限内，按照合同约定比例留置质量保证金，待质保期满后无息退还。5.2结算方式：双方按照实际完成工程量进行结算。六、违约责任6.1甲方违约：（1）未按合同约定提供施工图纸、技术规范、资金等，导致工程延期、停工或质量受到影响；（2）擅自变更合同内容，导致工程费用增加、工期延误等；（3）不履行合同约定的其他义务。6.2乙方违约：（1）未按合同约定进行施工，导致工程质量不达标、进度延误等；（2）擅自变更合同内容，导致工程费用增加、工期延误等；（3）不履行合同约定的其他义务。七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同附件：为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力；8.2合同修改和补充：合同履行过程中，如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议；8.3合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.工程量清单3.工程质量标准及检测方法4.施工组织设计5.安全生产管理制度6.环保措施及实施方案7.进度计划及付款申请8.竣工验收报告9.质量保证金退还申请10.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定提供施工图纸、技术规范、资金等，导致工程延期、停工或质量受到影响；擅自变更合同内容，导致工程费用增加、工期延误等；不履行合同约定的其他义务。2.乙方违约：未按合同约定进行施工，导致工程质量不达标、进度延误等；擅自变更合同内容，导致工程费用增加、工期延误等；不履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担委托义务的一方，即公路建设项目的业主。2.乙方：指合同中承担施工义务的一方，即具备相关资质和经验的施工单位。3.合同金额：指双方约定的工程总价款。4.工期：指双方约定的工程完成时间。5.质量保证金：为确保工程质量，乙方在工程验收合格后一定期限内按照合同约定比例留置的资金。6.违约：指合同一方未履行合同约定的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、原材料供应不足、恶劣天气等。解决办法：调整施工计划，优化资源配置，加强沟通协调。2.工程质量问题：原因：施工工艺不当、材料不合格、监督不力等。解决办法：停工整改，加强质量控制，定期检查。3.合同争议：原因：对合同条款理解不一致、工程量增减等。解决办法：友好协商，签订补充协议，必要时诉讼解决。4.资金支付问题：原因：甲方资金拨付不及时、乙方施工进度不符合付款条件等。解决办法：加强甲方