砌砖工程合同2024年

砌砖工程合同2024年通用合同编号：__________合同各方信息：鉴于业主为砌砖工程的需求，拟委托承包商进行施工，为确保双方的权利和义务，经充分协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：根据业主要求，承包商负责完成砌砖工程，包括但不限于墙体砌筑、砖缝勾填等。1.4工程规模：根据双方协商确定的工程量。1.5工程预算：人民币（大写）：________元整（小写）：____________元。二、工程进度与工期2.1工程预计开工日期：____年____月____日。2.2工程预计竣工日期：____年____月____日。2.3工期延误：如遇不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方可协商顺延工期。非特殊原因导致工期延误，每延误一天，承包商应向业主支付违约金人民币____元。三、工程质量3.1工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定标准。3.2质量验收：工程完成后，由业主组织验收。验收不合格的，承包商应在接到通知后____日内进行整改，直至达到验收标准。四、工程价款与支付4.1工程价款：人民币（大写）：________元整（小写）：____________元。4.2支付方式：

（1）工程开工前，业主支付合同总价的____%作为预付款。

（2）工程进度达到____%时，业主支付合同总价的____%。

（3）工程验收合格后，业主支付合同总价的剩余____%。4.3支付时间：按照双方约定的时间节点进行支付。五、违约责任5.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2承包商如未按照约定完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金。5.3业主如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向承包商支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格且工程价款支付完毕之日止。甲方（业主）：____________________

乙方（承包商）：____________________授权代表：____________________

授权代表：____________________签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.材料规格及要求

4.施工方案及工艺流程

5.验收标准及方法

6.工程进度计划

7.付款凭证

8.验收报告

9.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：

1.承包商未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，视为违约。

2.业主未按照合同约定时间支付工程款，或未提供施工条件的，视为违约。

3.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。

4.违约行为的认定：违约行为的具体认定应根据合同条款及相关法律法规进行判断。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方，负责委托工程的一方。

2.乙方：指合同中的承包商方，负责实施工程的一方。

3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

5.验收：指工程完成后，由业主组织进行的质量、安全、进度等方面的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：及时沟通，明确延误原因，制定相应的整改措施和时间表。

2.工程质量问题：立即停工，由承包商负责整改，重新验收合格后继续施工。

3.付款争议：按照合同约定和实际完成工程量进行结算，如有争议可通过协商或法律途径解决。

4.合同履行过程中出现的新情况或变更：双方协商一致后，签订补充协议进行调整。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑物的砌砖工程。