2024版建设工程施工合同书

2024版建设工程施工合同书合同编号：__________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于甲方为建设工程项目的业主，具备项目建设的权利和能力；乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该项目的施工任务。双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务和责任达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总投资：_________________1.6工程质量标准：________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价格包含：________________2.3合同价格不包括：________________2.4合同价格的调整：________________第三条合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2开工日期：____________________3.3竣工日期：____________________3.4工期延误：____________________第四条施工方的义务4.1按照合同约定的工程内容、规模、质量标准进行施工。4.2确保施工安全，遵守国家关于安全生产的法律、法规和政策。4.3负责工程质量的保修，保修期限和保修范围按照相关法律法规和行业标准执行。4.4按照合同约定的时间、数量、质量交付施工材料和设备。4.5承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等责任。第五条业主的义务5.1按照合同约定的时间、数量、质量支付合同价款。5.2提供施工所需的场地、水源、电源、通信等基础设施。5.3协助施工方办理施工所需的相关手续。5.4协调解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。5.5按照合同约定，对施工方的施工进度、质量进行监督。第六条合同价款的支付6.1合同价款的支付分为四个阶段，具体支付比例和时间如下：第一阶段：合同签订后____天内，支付合同总价款的____%；第二阶段：工程进度达到____%时，支付合同总价款的____%；第三阶段：工程验收合格后，支付合同总价款的____%；第四阶段：剩余合同价款在工程保修期满后____天内支付。6.2支付方式：____转账、____现金、____其他方式。6.3业主逾期支付合同价款的，按逾期部分合同价款的____%支付违约金。第七条合同的解除和终止7.1双方协商一致，可以解除合同。7.2因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。7.3合同终止后，乙方应按照合同约定完成工程尾款支付、资料移交等工作。第八条违约责任8.1甲方逾期支付合同价款的，按逾期部分合同价款的____%支付违约金。8.2乙方未按照合同约定的质量标准、工期完成工程的，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金，违约金为合同总价款的____%。8.3乙方施工过程中出现安全事故，造成人身伤亡、财产损失的，由乙方承担全部责任。8.4双方其他违约行为按照合同约定和法律规定承担相应责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.施工方案和施工组织设计3.施工合同履行过程中的相关协议和补充合同4.工程质量保修书5.施工安全事故应急预案6.施工材料和设备清单7.工程进度计划和竣工验收报告8.工程款项支付凭证和相关银行流水9.合同解除或终止的书面协议10.争议解决的裁决书或调解书二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付合同价款的，按照合同约定和法律规定，认定为违约行为。2.乙方未按照合同约定的质量标准、工期完成工程的，按照合同约定和法律规定，认定为违约行为。3.乙方施工过程中出现安全事故，造成人身伤亡、财产损失的，按照合同约定和法律规定，认定为违约行为。4.双方其他违反合同约定的行为，按照合同约定和法律规定，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指双方按照合同约定全面、适当地履行各自的权利和义务。3.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.质量保修：指施工方在一定期限内对工程质量问题负责修复和维护。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的工程进度计划，并根据实际情况调整。2.施工质量问题：严格按照设计要求和施工标准施工，及时修复和整改不合格部分。3.合同价款支付纠纷：查看合同约定的支付条款，提供相应的支付凭证，协商解决支付问题。4.安全事故发生：立即启动安全事故应急预案，妥善处理事故，防止事态扩大。5.不可抗力事件：收集相关证明文件，根据合同约定和法律规定，协商处理不可抗力事件带来的影响。6.法律纠纷：保留相关证据，依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同签