2024版新建110KV变电站总承包合同

2024版新建110KV变电站总承包合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.承包商愿意接受业主的委托，为业主提供新建110KV变电站的总承包服务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条合同范围与内容1.1本合同范围包括但不限于：项目的设计、采购、施工、安装、调试、验收、培训、质保等全过程。1.2承包商应按照本合同约定的标准、规范和业主的要求，完成项目的建设，并保证项目的质量、安全、进度和投资控制。第二条合同价格与支付2.1本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，上述金额包括合同范围内的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工费、管理费、利润等。2.2业主应按照本合同约定的付款节点和方式，向承包商支付合同价款。2.3承包商应提供合法、有效的税务发票，业主按照约定时间支付合同价款。第三条合同履行期限3.1项目的计划开工日期为：____年____月____日。3.2项目的计划竣工日期为：____年____月____日。3.3承包商应按照本合同约定的工期要求，完成项目的建设。第四条质量与标准4.1承包商应按照国家和行业的相关标准、规范以及业主的要求，组织项目的建设。4.2项目完成后，承包商应负责组织项目的验收，并保证项目一次性验收合格。4.3项目验收合格后，承包商应按照约定提供质保服务。第五条安全与环保5.1承包商应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和业主的要求，加强施工现场的安全管理，确保施工现场的安全。5.2承包商应承担因施工原因造成的环境污染责任，确保施工过程中的环境保护。第六条违约责任6.1承包商未按照本合同约定的工期、质量、安全等要求履行合同义务的，业主有权按照本合同的约定要求承包商承担违约责任。6.2业主未按照本合同约定的付款节点和方式支付合同价款的，承包商有权按照本合同的约定要求业主支付逾期付款违约金。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.项目设计文件2.采购清单3.施工图纸4.设备技术参数5.验收标准和方法6.培训资料7.质保服务协议8.税务发票二、违约行为及认定：1.工期延误：承包商未按照合同约定的工期完成项目建设的，视为违约。2.质量不符合约定：项目经验收不符合国家和行业标准、规范以及业主要求，视为违约。3.安全违法行为：承包商在施工过程中发生安全事故，或未遵守安全生产法律法规，视为违约。4.环保违法行为：承包商未承担施工过程中的环境污染责任，视为违约。5.未按约支付价款：业主未按照合同约定的付款节点和方式支付合同价款，视为违约。三、法律名词及解释：1.总承包：指承包商承担项目的设计、采购、施工、安装、调试、验收、培训、质保等全过程。2.验收：指项目完成后，由业主或其委托的第三方机构对项目进行的检查、测试和评定，以确认项目是否符合合同约定的质量、安全等要求。3.质保：指承包商在项目验收合格后，按照约定提供的保修服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：按照合同约定，承包商应按时完成项目建设。如发生工期延误，承包商应支付逾期付款违约金，并采取措施加快进度。2.质量问题：解决办法：项目完成后，双方应共同组织验收。如发现质量问题，承包商应立即整改，并承担整改费用。3.安全事故：解决办法：承包商应严格遵守安全生产法律法规，加强施工现场安全管理。如发生安全事故，承包商应承担相应责任，并立即报告业主。4.环保问题：解决办法：承包商应承担施工过程中的环境污染责任，确保施工过程中的环境保护。如发生环保问题，承包商应承担相应责任，并立即报告业主。5.支付问题：解决办法：业主应按照合同约定的付款节点和方式支付合同价款。如发生支付问题，双方应友好协商解决。五、所有应用场景：1.新建110KV变电站