冷库土建施工合同范本

冷库土建施工合同范本第一篇范文：合同编号：[insertcontractnumber]合同签订日期：[insertdateofcontractsigning]甲方（以下简称“业主”）：[insertowner'sname]地址：[insertowner'saddress]联系方式：[insertowner'scontactinformation]乙方（以下简称“施工方”）：[insertconstructor'sname]地址：[insertconstructor'saddress]联系方式：[insertconstructor'scontactinformation]鉴于业主拟建设一冷库项目，并委托施工方进行土建工程施工，双方为了明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：[insertprojectname]1.2工程地点：[insertprojectlocation]1.3工程内容：包括但不限于冷库土建工程、结构工程、设备安装工程、装修工程等。1.4工程规模：[insertprojectscale]1.5工程预算：[insertprojectbudget]二、合同价格2.1本合同施工费用为人民币：[insertcontractprice]元（大写：[insertcontractpriceinChinese]元整），币种为人民币，以上价格包括工程设计、施工、设备购置、验收、保修等一切费用。2.2合同价格不作调整的条件和情况，双方另有约定的除外。2.3施工方应向业主提交合法、有效的税务发票。三、合同工期3.1开工日期：[insertcommencementdate]3.2竣工日期：[insertcompletiondate]3.3工期延误及违约责任：3.3.1施工方如未按本合同约定的工期完成工程，应按逾期部分工程造价的千分之一向业主支付违约金。3.3.2不可抗力因素导致的工期延误，双方协商解决。四、施工要求4.1施工方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范、标准和设计文件要求进行施工。4.2施工方应保证工程质量，确保工程安全、环保。4.3施工过程中发生的设计变更，须经双方确认并签订变更协议。五、材料和设备5.1施工方应使用符合国家标准的建筑材料和设备。5.2施工方应在工程显著位置设置材料和设备合格证及质保书。六、验收和保修6.1工程竣工后，施工方应按约定时间向业主提交完整的竣工资料。6.2业主或其委托的验收机构对工程进行验收，验收不合格的，施工方应负责整改，直至达到验收标准。6.3工程保修期为：[insertwarrantyperiod]，保修期内施工方对工程出现的质量问题负责维修或更换。七、支付方式7.1业主应按照双方约定的付款进度，向施工方支付合同价款。7.2施工方应提供合法、有效的税务发票，业主据此进行税前扣除。八、违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日终止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：[insertdateofsigning]1.工程设计文件2.施工图纸3.材料和设备清单4.付款计划5.验收标准和方法6.不可抗力事件清单[endofcontract]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[insertcontractnumber]合同签订日期：[insertdateofcontractsigning]甲方（以下简称“业主”）：[insertowner'sname]地址：[insertowner'saddress]联系方式：[insertowner'scontactinformation]乙方（以下简称“施工方”）：[insertconstructor'sname]地址：[insertconstructor'saddress]联系方式：[insertconstructor'scontactinformation]丙方（以下简称“第三方”）：[insertthirdparty'sname]地址：[insertthirdparty'saddress]联系方式：[insertthirdparty'scontactinformation]鉴于业主拟建设一冷库项目，并委托施工方进行土建工程施工，同时引入第三方作为质量监督和工程保修的保证，为确保工程质量、进度和投资回报，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：[insertprojectname]1.2工程地点：[insertprojectlocation]1.3工程内容：包括但不限于冷库土建工程、结构工程、设备安装工程、装修工程等。1.4工程规模：[insertprojectscale]1.5工程预算：[insertprojectbudget]二、第三方主体职责2.1第三方作为独立的质量监督和工程保修保证机构，应按照国家和行业标准，对施工过程进行全面监督管理，确保工程质量。2.2第三方应对施工方的施工进度、安全、环保等方面进行实时监控，并提出整改意见。2.3第三方应在工程竣工后对工程进行验收，并出具验收报告。如验收不合格，有权要求施工方整改。三、甲方权益保障3.1甲方有权对施工过程进行监督检查，要求施工方按照约定标准进行施工。3.2甲方有权根据第三方出具的验收报告，对施工质量提出质疑，并要求施工方整改。3.3甲方有权根据合同约定，要求乙方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。3.4甲方在合同约定的范围内，有权对工程进行修改、变更。四、乙方义务及限制4.1乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范、标准和设计文件要求进行施工。4.2乙方应接受甲方的监督检查，并按照甲方的要求进行整改。4.3乙方在施工过程中发生的设计变更，须经甲方确认并签订变更协议。4.4乙方应接受第三方的质量监督和工程保修，并按照第三方的整改意见进行整改。五、合同价格与支付5.1本合同施工费用为人民币：[insertcontractprice]元（大写：[insertcontractpriceinChinese]元整），币种为人民币，以上价格包括工程设计、施工、设备购置、验收、保修等一切费用。5.2合同价格不作调整的条件和情况，双方另有约定的除外。5.3甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。六、合同工期6.1开工日期：[insertcommencementdate]6.2竣工日期：[insertcompletiondate]6.3工期延误及违约责任：6.3.1乙方如未按本合同约定的工期完成工程，应按逾期部分工程造价的千分之一向甲方支付违约金。6.3.2不可抗力因素导致的工期延误，双方协商解决。七、验收和保修7.1工程竣工后，第三方应按约定时间向甲方提交完整的竣工资料。7.2甲方或其委托的验收机构对工程进行验收，验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。7.3工程保修期为：[insertwarrantyperiod]，保修期内乙方对工程出现的质量问题负责维修或更换。八、违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、第三方介入的意义和目的10.1第三方作为独立的质量监督和工程保修保证机构，能够提高工程质量，确保工程按期完成。10.2第三方介入有助于维护甲方的合法权益，减少乙方违约风险。10.3第三方介入有利于规范施工方的施工行为，保障工程安全、环保。十一、甲方为主导的目的和第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[insertcontractnumber]合同签订日期：[insertdateofcontractsigning]甲方（以下简称“业主”）：[insertowner'sname]地址：[insertowner'saddress]联系方式：[insertowner'scontactinformation]乙方（以下简称“施工方”）：[insertconstructor'sname]地址：[insertconstructor'saddress]联系方式：[insertconstructor'scontactinformation]丙方（以下简称“第三方”）：[insertthirdparty'sname]地址：[insertthirdparty'saddress]联系方式：[insertthirdparty'scontactinformation]鉴于业主拟建设一冷库项目，并委托施工方进行土建工程施工，同时引入第三方作为质量监督和工程保修的保证，为确保工程质量、进度和投资回报，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：[insertprojectname]1.2工程地点：[insertprojectlocation]1.3工程内容：包括但不限于冷库土建工程、结构工程、设备安装工程、装修工程等。1.4工程规模：[insertprojectscale]1.5工程预算：[insertprojectbudget]二、第三方主体职责2.1第三方作为独立的质量监督和工程保修保证机构，应按照国家和行业标准，对施工过程进行全面监督管理，确保工程质量。2.2第三方应对施工方的施工进度、安全、环保等方面进行实时监控，并提出整改意见。2.3第三方应在工程竣工后对工程进行验收，并出具验收报告。如验收不合格，有权要求施工方整改。三、乙方权益保障3.1乙方有权要求甲方按照合同约定履行合同义务，提供施工条件。3.2乙方有权根据第三方出具的验收报告，对施工质量提出质疑，并要求施工方整改。3.3乙方有权根据合同约定，要求甲方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。3.4乙方在合同约定的范围内，有权对工程进行修改、变更。四、甲方义务及限制4.1甲方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范、标准和设计文件要求进行施工。4.2甲方应接受乙方的监督检查，并按照乙方的要求进行整改。4.3甲方在施工过程中发生的设计变更，须经乙方确认并签订变更协议。4.4甲方应接受第三方的质量监督和工程保修，并按照第三方的整改意见进行整改。五、合同价格与支付5.1本合同施工费用为人民币：[insertcontractprice]元（大写：[insertcontractpriceinChinese]元整），币种为人民币，以上价格包括工程设计、施工、设备购置、验收、保修等一切费用。5.2合同价格不作调整的条件和情况，双方另有约定的除外。5.3甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。六、合同工期6.1开工日期：[insertcommencementdate]6.2竣工日期：[insertcompletiondate]6.3工期延误及违约责任：6.3.1乙方如未按本合同约定的工期完成工程，应按逾期部分工程造价的千分之一向甲方支付违约金。6.3.2不可抗力因素导致的工期延误，双方协商解决。七、验收和保修7.1工程竣工后，第三方应按约定时间向乙方提交完整的竣工资料。7.2甲方或其委托的验收机构对工程进行验收，验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。7.3工程保修期为：[insertwarrantyperiod]，保修期内乙方对工程出现的质量问