2024版高低压配电室施工合同

2024版高低压配电室施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程内容1.1工程名称：高低压配电室施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于高低压配电室土建施工、设备安装、线路敷设、系统调试等工作。二、工程进度2.1施工方应按照双方约定的时间表完成施工，确保工程按时交付。2.2施工方应提前三天向业主提交施工进度报告，业主有权对施工进度和质量进行监督。2.3施工过程中出现的影响工程进度的问题，施工方应立即通知业主，并采取措施解决。三、工程质量3.1施工方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。3.2施工方应严格按照双方约定的质量标准进行施工，接受业主的检查和验收。3.3工程验收合格后，施工方应承担一定期限的质保责任，质保期限由双方另行约定。四、工程安全4.1施工方应确保施工过程中的安全，遵守施工现场的安全规定，防止安全事故的发生。4.2施工方应做好施工现场的整洁和秩序维护，确保施工不影响周边环境和设施。4.3施工方应严格按照我国有关法律法规和标准进行施工，确保施工过程中的环境保护。五、合同价格5.1双方确认，本工程的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2合同价格包含施工方应承担的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费、交通费等。5.3合同价格不包含业主方应承担的费用，如临时设施搭建、现场协调等。六、支付方式（1）合同签订后，业主向施工方支付合同价格的10%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同价格的30%。（3）工程验收合格后，业主向施工方支付合同价格的50%。（4）剩余的10%作为质保金，质保期限届满且无质量问题后支付。6.2施工方开具等额的正规发票，业主按约定时间支付。七、违约责任7.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2施工方如未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同价格的0.5%乘以逾期天数。7.3业主如未按约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%乘以逾期天数。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格且质保期限届满之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.施工资质证明

2.设计文件

3.施工进度计划

4.质量标准和要求

5.安全措施方案

6.环境保护措施方案

7.支付凭证

8.验收报告

9.质保金支付凭证二、违约行为及认定：

1.施工方未按约定时间完成工程：认定标准为逾期天数超过合同约定的期限。

2.业主未按约定时间支付合同价款：认定标准为逾期天数超过合同约定的期限。

3.施工质量不符合约定：认定标准为验收不合格，不满足质量要求。

4.施工安全不符合约定：认定标准为发生安全事故，或未遵守施工现场安全规定。

5.环境保护不符合约定：认定标准为违反环境保护法规，造成环境污染或损害。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方，负责提供施工场地、支付合同价款等。

2.乙方：指合同中的施工方，负责完成施工任务、保证工程质量等。

3.合同价格：指双方约定的工程总造价，包含材料费、人工费等。

4.预付款：指合同签订后，业主向施工方支付的合同价格的10%。

5.质保金：指工程验收合格后，业主保留的合同价格的10%，作为施工方质保责任的保障。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

解决办法：双方协商调整施工计划，必要时业主可要求施工方支付违约金。

2.施工质量问题：

解决办法：立即停工，由施工方负责整改，重新验收。严重者可要求施工方赔偿。

3.安全事故发生：

解决办法：立即启动应急预案，报告有关部门，依法承担相应责任。

4.环境保护问题：

解决办法：立即采取措施消除污染，按法规承担责任，修复环境。

5.支付纠纷：

解决办法：对相关支付条款进行协商，必要时可寻求法律途径解决。五、所有应用场景：

1.适用于各类工业和民用建筑的高低