建筑工程合同

建筑工程合同合同编号：__________鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该工程项目的施工任务。双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方施工建设一事，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含工程所有材料、人工、设备、机械使用等费用，以及合同履行过程中产生的其他一切费用。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（4）剩余的__________%作为质保金，在工程质保期满且无质量问题后支付。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并经甲方批准。3.3乙方如未能按合同约定的工期完成工程，应按照合同约定向甲方支付违约金。四、工程质量4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范、技术要求等进行施工，确保工程质量。4.2工程质量验收标准按照《__________》等相关国家标准和行业规定执行。4.3乙方应对工程质量承担永久责任，自工程竣工验收合格之日起计算。五、材料供应5.1甲方负责提供工程所需的主要材料，并确保材料质量符合国家相关标准和合同要求。5.2乙方应妥善保管和使用甲方提供的材料，如有损坏或浪费，乙方应按甲方要求赔偿。六、安全生产6.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2乙方应对施工现场的安全事故承担责任，并负责处理由此产生的一切费用。七、合同的变更和解除7.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。7.2合同变更或解除应签订书面协议，并报相关部门备案。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.施工图纸及技术要求2.材料供应清单3.工程质量验收标准4.安全生产管理措施一、附件列表：1.施工图纸及技术要求2.材料供应清单3.工程质量验收标准4.安全生产管理措施5.工程进度计划6.付款凭证7.验收报告8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按合同约定的工期完成工程。2.工程质量不符合标准：乙方施工的工程质量未达到合同约定的质量标准。3.材料供应不符合要求：甲方提供的材料质量不符合国家相关标准和合同要求。4.安全生产管理不当：乙方未严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求进行安全生产管理。5.擅自变更或解除合同：未经双方协商一致，一方擅自变更或解除合同。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责提供工程项目的资金、场地、材料等。2.乙方：指合同中的施工方，负责按照甲方的要求完成工程的建设。3.工期：指合同约定的工程完成的时间。4.工程质量：指工程项目的质量标准，包括结构安全、使用功能、外观等方面。5.违约金：指一方未履行合同约定的义务时，应向对方支付的赔偿金。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：双方协商确定合理的工期延期，并根据延期时间调整工程价款和违约金。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。如整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方拆除重建或支付违约金。3.材料供应问题：解决办法：甲方应及时提供符合要求的材料，乙方应妥善保管和使用。如甲方供应的材料不符合要求，乙方有权拒绝使用，并要求甲方更换或赔偿。4.安全生产事故：解决办法：立即启动应急预案，救治伤员，排查事故原因，并根据责任划分承担相应责任。5.合同变更或解除：解决办法：双方签订书面协议，明确变更或解除事项，并报相关部门备案。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同适用于各类建筑工程项目，包括住宅、商业、公共设施等。