2024年全国一级建造师之一建机电工程实务考试快速提分卷（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、按照帕雷托图法,质量影响因素累计频率分布在90%~100%的,属于（）。A.A类B.B类C.C类D.D类

2、对大于400m3的球形罐进行焊后整体热处理，国内一般采用的方法是（）。A.电热板加热法B.内燃法C.炉内热处理法D.盘管火焰外热法

3、临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制，（）审核，经主管部门批准后实施。A.电气工程师B.项目技术负责人C.项目经理D.监理工程师

4、开式系统发生火灾时，由（）控制所有的喷头同时喷水，可以在瞬间喷出大量的水覆盖火区，达到灭火目的。A.火灾探测器B.雨淋阀C.开式洒水喷头D.选择阀

5、在锅炉的基本特性中，锅炉有效利用热量与单位时间内锅炉的输入热量的百分比称为（）。A.蒸发量B.受热面蒸发率C.锅炉热效率D.受热面发热率

6、锅炉钢结构组件吊装时，与吊点选择无关的是（）。A.组件的结构强度和刚度B.吊装机具的起升高度C.起重机索具的安全要求D.锅炉钢结构开口方式

7、工业安装工程中，单位（子单位）工程质量验收记录表中的分部工程和质量控制资料的检查记录应由（）填写。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位

8、自动化仪表线路的环境温度达到（）时就应采取隔热措施。A.55℃B.65℃C.75℃D.85℃

9、在电梯的施工程序中安装导轨前，必须在井道内（）。A.搭设脚手架B.设置安全网C.确定导轨支架的安装位置D.设置重力锤

10、综合各种因素，适用于使用后允许产生沉降的结构设备的基础是（）。A.联合基础B.垫层基础C.沉井基础D.钢筋混凝土基础

11、电磁波测距仪所采用的载波不包括（）。A.超声波B.微波段C.激光D.红外光

12、机械设备与基础的连接方式中，用来固定没有强烈振动和冲击的设备是（）。A.胀锚地脚螺栓B.活动地脚螺栓C.固定地脚螺栓D.黏结地脚螺栓

13、粘贴法是用各类胶粘剂将绝热材料制品直接粘贴在设备及管道表面，不适宜的绝热材料有（）。A.泡沫塑料B.泡沫玻璃C.软质毡D.硬质板

14、项目部提出变更申请,经现场设计、建设（监理）单位代表签字同意后生效的是（）。A.小型设计变更B.一般设计变更C.重大设计变更D.特大设计变更

15、（2019年真题）下列属于气体灭火系统组成的是（）。A.储存装置B.发生装置C.过滤装置D.混合装置

16、防潮层常用的施工方法除了捆扎法外，还有（）。A.缠绕法B.涂抹法C.粘贴法D.层铺法

17、建筑安装工程分部工程划分的原则是（）。A.按主要工种、材料来确定B.按设备类别来确定C.按专业性质、建筑部位来确定D.按施工工艺来确定

18、储罐充水试验中应进行基础沉降观测。在罐壁下部圆周每隔10m左右设一个观测点，点数宜为（）且不得少于4点。A.2的倍数B.3的倍数C.4的倍数D.6的倍数

19、临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制，（）审核，经主管部门批准后实施。A.电气工程师B.项目技术负责人C.项目经理D.监理工程师

20、工程建设临时用电方案的审批单位（或部门）是（）。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.电力部门

21、吊装方法的基本选择步骤是对吊装方法进行多方面的论证和分析，但一般可不进行（）。A.技术可行性论证B.进度分析C.质量分析D.成本分析

22、下列施工图预算，不需要编制的施工图预算是（）。A.分项工程施工图预算B.单项工程施工图预算C.单位工程施工图预算D.建设项目施工图预算

23、赢得值参数比较中，施工进度提前、费用节支的是（）。A.CV>0，SV>0B.CV＜0，SV＜0C.CV>0，SV＜0D.CV＜0，SV>0

24、通过查看机电安装工程使用情况的回访方式是（）。A.技术性回访B.巡回式回访C.座谈会回访D.信息传递回访

25、分部工程质量验收应在各分项工程验收合格的基础上，由施工单位向（）提出报验申请。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.质监单位

26、（2013年真题）根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（）。A.计量标准器具是国家计量基准器具B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检定合格后使用C.检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差D.强制检定与非强制检定均属于法制检定

27、质量管理协调主要作用于质量检查、检验计划与（）要求的一致性。A.施工进度计划B.工程实体现状C.安装工艺规律D.作业人员配备

28、承包方项目部的质量部门要收集相关的工程验收记录并建立（）。A.工程质量动态台账B.工程质量活动记录C.质量活动例行检查记录D.质量事故返修记录

29、设备监造月报的内容不包括（）。A.设备质量检查内容B.监造人C.费用情况D.进度情况

30、按照合同中的任务内容来划分，属于委托合同的是（）。A.勘察设计合B.工程监理合同C.物资采购合同D.施工承包合同

31、建筑电气工程中，接闪带的安装要求不正确的是（）。A.接闪带的固定支架高度不宜小于150mmB.每个固定支架应能承受49N的垂直拉力C.接闪带在变形缝处的跨接应有补偿措施D.接闪带与防雷引下线必须采用焊接连接

32、地锚是固定缆风绳的设施，在工作中可承受较大的拉力、适合于重型吊装的地锚是（）。A.全埋式地锚B.嵌入桩式地锚C.活动式地锚D.利用已有建、构筑物的地锚

33、绝热层施工技术要求中，说法正确的是（）。A.保冷层厚度≥100mm时，应分为两层或多层逐层施工B.保冷层采用硬质绝热制品时，拼缝宽度不应大于5mmC.保冷设备上的支座、吊耳等附件，必须进行保冷D.水平管道的纵向接缝位置，应布置在管道下部垂直中心线45°范围内

34、机电工程项目成本控制中,在施工准备阶段项目成本的控制要点是（）。A.优化施工方案B.分析计划成本C.成本差异分析D.注意工程变更

35、施工阶段项目成本控制的要点是（）。A.落实成本计划B.编制成本计划C.成本计划分解D.成本分析考核

36、关于下列内容不属于施工索赔的最主要依据是（）。A.合同文件B.订立合同所依据的适用法律、法规C.订立合同在专用条款内约定的适用标准、规范D.施工单位制定的施工组织设计

37、管道轴测图应标明的焊接工艺信息不包括（）。A.焊缝编号和焊工代号B.无损检测焊缝位置C.热处理焊缝位置D.焊接检查记录

38、钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的（）试验和复验，其结果应符合设计要求。A.扭矩系数B.紧固轴力C.弯矩系数D.抗滑移系数

39、室外视频信号传输电缆的方式，宜选用的同轴电缆外导体内径为（）。A.5mmB.7mmC.9mmD.11mm

40、下列关于曳引式电梯安装施工程序的表述，错误的是（）。A.对电梯井道、机房土建工程进行检测鉴定，以确定其位置尺寸是否符合电梯所提供的土建布置图和其他要求B.电梯安装前，建设单位、土建施工单位、降水单位应共同对电梯井道和机房进行检查，对电梯安装条件进行确认C.通电空载试运行合格后负载试运行，并检测各安全装置动作是否正常准确D.机房设备安装，井道内配管配线

41、金属储罐安装方法中，适用于大型浮顶罐的是（）。A.倒装法B.正装法C.气顶法D.散装法

42、动力和电气安全装置的导体之间和导体对地之间的绝缘电阻不得小于（）。A.0.5MΩB.1MΩC.10MΩD.20MΩ

43、（2019年真题）设备采购实施阶段的工作不包括（）。A.报价与评审B.接受请购文件C.催交与检验D.编制采购计划

44、关于机电安装工程保修的责任范围,正确的说法是（）。A.质量问题确实是由于施工单位的施工质量不良造成的,施工单位只负责修理B.质量问题是由双方的责任造成的,由施工单位负责修理,施工单位不负责费用C.质量问题发生是因建设单位责任,费用由双方协商解决D.质量问题是由于建设单位提供的材料质量造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单位协助修理

45、开式系统发生火灾时，由（）控制所有的喷头同时喷水，可以在瞬间喷出大量的水覆盖火区，达到灭火目的。A.火灾探测器B.雨淋阀C.开式洒水喷头D.选择阀

46、劳动力的动态管理是指根据（）对劳动力进行跟踪平衡、协调，以解决劳务失衡、劳务与生产要求脱节的动态过程。A.生产任务和施工条件的变化B.作业人员的积极性充分调动C.动态平衡和日常调度D.达到劳动力优化组合

47、电缆施放要求正确的是（）。A.人工施放电缆放在地上拖拉B.长度在300m以内的大截面电缆,可直接绑住电缆芯牵引C.交流单芯电缆应单独穿入钢管内D.充油电缆总拉力应超过27kN

48、下列关于金属与非金属复合材料的特点及用途的说法正确的是（）。A.钢塑复合管具有钢管的强度却没有塑料管的耐化学腐蚀性能B.铝塑复合管具有钢管的强度又具有塑料管的耐化学腐蚀性能C.钢塑复合管具有无污染、不混生细菌、电屏蔽、磁屏蔽作用等特点D.铝塑复合管具有成本低、重量轻、寿命长、隔热保温性好等特点

49、下列施工图预算，不需要编制的施工图预算是（）。A.分项工程施工图预算B.单项工程施工图预算C.单位工程施工图预算D.建设项目施工图预算

50、某实施工程总承包的工程项目，施工总平面管理的主责单位是（）。A.总承包单位B.建设单位C.分包单位D.监理单位二、多选题

51、下列风机盘管机组的参数，不是复试的参数是（）。A.噪声B.出口静压C.风量D.导热系数

52、软聚氯乙烯板衬里施工时，宜采用（）。A.热风焊B.挤出焊C.热压焊D.粘贴法

53、技术风险是指在施工过程中，由于技术因素引起的一种对工程（）结果偏离预期的情形。A.进度B.质量安全C.财务D.经营

54、电缆排管敷设时，埋入地下排管顶部至地面的距离，人行道上应不小于（）mmA.700B.500C.900D.1000

55、对于规模较大的单位工程可将其中能形成（）的部分定为一个子单位工程。A.独立使用功能B.独立施工建造C.独立检验评定D.独立竣工验收

56、根据《电气装置安装工程髙压电器施工及验收规范》，户外用的紧固件应使用（）A.冷镀锌制品B.烤蓝制品C.热镀锌制品D.黑铁制品

57、施工企业使用实行强制检定的计量器具，应向指定的计量检定单位申请（）。A.仲裁检定B.周期检定C.后续检定D.使用检定

58、高层建筑管道常用的连接方法中，（）用于给水及排水铸铁管及管件的连接。A.承插连接B.螺纹连接C.法兰连接D.沟槽连接

59、有强烈振动的重型机械设备宜采用（）地脚螺栓。A.粘接B.固定C.胀锚D.活动

60、汽缸与轴承座的纵横中心线和中分面标高应符合设计要求，汽缸和轴承座中分面的标高允许偏差为（）mm。A.8B.5C.10D.12

61、压差开关是随着空气压差引起开关动作的装置。一般压差范围可在（）。A.10～2000PaB.20～4000PaC.30～6000PaD.40～8000Pa

62、下列设备中，不属于核电设备的是（）。A.启闭机B.压水堆设备C.重水堆设备D.高温气冷堆设备

63、下列施工交底内容中，属于施工方案交底的是（）。A.质量、安全、进度目标B.工程的重点和难点C.操作方法、要领D.主要施工工艺及施工方法

64、观感质量验收时评价为差的检查点，应通过（）等补救。A.返修处理B.让步处理C.拆除返工D.协商谅解

65、焊接作业前，应由（）向焊工发放相应的WPS并进行技术交底A.焊接技术人员B.项目技术负责人C.项目经理D.施工单位技术负责人

66、建筑安装工程所有检验批均应由（）或建设单位项目技术负责人组织验收。A.施工项目部质量员B.企业质量管理部门C.项目部主管质量副经理D.监理工程师

67、下列用电中，用户应当依照规定的程序办理手续的是（）。A.照明用电B.生活用电C.办公用电D.终止用电

68、关于非镀锌钢导管采用螺纹连接时的做法，错误的是（）。A.连接处的两端应焊接保护连接导体B.熔焊焊接的保护连接导体宜为圆钢C.两端采用专用接地卡固定连接导体D.焊接搭接长度应为圆钢直径的6倍

69、下列措施中,属于机电工程施工进度控制技术措施的是（）。A.建立控制目标体系B.施工方案优化C.拖工激励措施D.进度统计与比较

70、施工现场临时用电工程的定期检查周期是()A.每月一次B.每季一次C.每月两次D.每季两次

71、工业炉窑砌筑工程施工程序中，工序交接证明书的内容不包括（）。A.隐蔽工程的验收合格证明B.钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录C.炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格的证明D.耐火材料验收合格的证明

72、预防焊接变形的装配工艺措施是（）。A.尽量减小焊接线能量的输入B.减小焊缝长度C.预留收缩余量D.合理选择焊缝尺寸和形状

73、不符合施工技术经济分析原则的是（）。A.每个方案均可行B.必须具有两个或两个以上方案C.方案要有客观性D.方案应由不同的技术人员编制

74、适用制作低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境，但对酸碱性环境和防排烟系统不适用的非金属板材是（）。A.酚醛复合风管B.聚氨酯复合风管C.玻璃纤维复合风管D.硬聚氯乙烯风管

75、冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道（）方，垂直安装时热水管道在冷水管道（）侧。A.上、右B.上、左C.下、右D.下、左

76、施工中发生以下变化，不需要重新编制或修订施工组织设计的是（）。A.重大设计修改B.施工方法重大调整C.项目技术负责人变更D.主要施工机械重大调整

77、《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）。A.城市供水工程B.城镇燃气工程C.城市供热工程D.信息化工程

78、（2012年真题）下列参数中，属于风机的主要性能参数是（）。A.流量、风压、比转速B.流量、吸气压力、转速C.功率、吸气压力、比转速D.功率、扬程、转速

79、预防焊接变形的焊接结构设计措施是（）。A.合理选择装配程序B.合理选择焊缝尺寸和形状C.合理的焊接方法D.合理的焊接线能量

80、下列防变形措施中，属于焊接工艺措施的是（）。A.预留收缩余量B.合理选择焊接坡口形式C.合理安排焊缝位置D.合理的焊接顺序

81、下列措施,不属于机电工程项目内部协调管理的措施是（）。A.制度措施B.教育措施C.经济措施D.三级安全教育措施

82、空调设备过滤网的阻力状态监测可用（）来监控。A.压力开关B.流量开关C.压差开关D.空气开关

83、下列腐蚀类别中，属于按照金属腐蚀的机理分类的是（）。A.高温腐蚀B.大气腐蚀C.化学腐蚀D.土壤腐蚀

84、按照钢构件制作工艺的要求，低合金结构钢在加热矫正后应（）。A.水冷却B.自然冷却C.油冷却D.风冷

85、工程观感质量应由验收人员通过（）来评定。A.讨论确定B.查阅资料确认C.用影像资料评定D.现场检查

86、（2011年真题）工业安装工程中，分部工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位

87、下列消防设备，不属于自动喷水灭火系统的设备是（）。A.报警阀组B.水流装置C.喷头组件D.消火栓箱

88、空调设备过滤网的阻力状态监测可用（）来监控。A.压力开关B.流量开关C.压差开关D.空气开关

89、下列设备中，属于有线电视接收系统设备的是（）。A.音源设备B.前端设备C.放音设备D.扩音设备

90、所有检验批均应由（）或建设单位项目技术负责人组织验收。A.施工项目部质量员B.企业质量管理部门C.项目部主管质量副经理D.监理工程师

91、分部工程质量验收应在各分项工程验收合格的基础上，由施工单位向（）提出报验申请。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.质监单位

92、下列资料中，不属于电梯制造厂提供的资料有（）。A.安装使用维护说明书B.型式试验合格证书C.审批手续齐全的施工方案D.产品质量证明文件

93、对大于400m3的球形罐进行焊后整体热处理，国内一般采用的方法是（）。A.电热板加热法B.内燃法C.炉内热处理法D.盘管火焰外热法

94、直接安装在管道上的仪表，宜在管道吹扫后（）前安装。A.密封试验B.压力试验C.泄漏性试验D.回路试验

95、工程建设临时用电方案的审批单位（或部门）是（）。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.电力部门

96、砌筑拱和拱顶时，必须（）。A.从一侧拱脚开始，依次砌向另一侧拱脚处B.从顶部中心开始，同步向两侧拱脚处砌筑C.从两侧拱脚开始，同时向顶部中心对称砌筑D.从一侧拱脚向顶部中心砌筑到位后，再从另一侧拱脚向顶部中心砌筑

97、主要应用于大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架安装过程中同心度的测量控制的是（）。A.激光水准仪B.激光垂准仪C.激光经纬仪D.激光准直仪

98、全站仪主要是用于（）的测量。A.纵向中心线B.水平距离C.偏差D.垂直度

99、在工程施工质量验收中，应当由专业监理工程师组织验收的工作是（）。A.检验批验收B.子分部工程验收C.分部工程验收D.单位工程验收

100、主控项目检验内容中，要用数据说明的不包括（）。A.结构的强度B.管道的压力试验C.风管系统的测定D.卫生器具接口严密三、问答题

101、A公司承包某大厦的机电工程项目，内容包括管道安装、电气设备安装、通风空调工程及消防工程，建设单位要求A公司严格实施绿色施工，严格风险和质量管理，并签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件1：施工过程中，监理工程师在现场巡视时发现：商场中厅50kg装饰灯具的悬吊装置150kg做了强度试验，时间持续10min，并记录为合格。事件2：防排烟系统安装完成后，试运行时发现设备运行噪声非常大，对现场排查，发现风管与风机的连接存在若干不妥之处。事件3：A公司项目部在分项、分部工程质量验收评定合格后，填写通风空调工程质量验收记录，并作了检查评定结论，向建设单位提出进行单位工程质量验收评定和竣工验收的申请。问题：1.请写出风险识别的要点。2.指出灯具安装的错误之处，并简述正确做法。3.指出图中有何不妥之处？并纠正。4.通风空调工程质量验收记录填写的主要内容有哪些？

102、【背景资料】某成品燃料油外输项目，由4台5000m3成品汽油罐，两台10000m3消防罐，外输泵和工作压力为1.0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。具备相应资质的A公司为施工总承包单位。A公司拟将外输管道及配套系统施工任务分包给GC2资质的B专业公司，业主认为不妥。随后A公司征得业主同意，将土建施工分包给具有相应资质的C公司，其余工程由A公司自行完成。A公司在进行罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时，采用的安全措施有：36V安全电源作为罐内照明电源；3台气刨机分别由3个开关控制，并共用一个总漏电保护开关；打开罐体的透光孔、人孔和清扫孔，用自然对流方式通风。经安全检查，存在不符合安全规定之处。管道试压前，项目部全面检查了管道系统；试验范围内的管道已按图纸要求完成；焊缝已除锈合格并涂好了底漆；膨胀节已设置了临时约束装置；一块2.6级精度的压力表已校验合格待用；待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题，并出具了整改书，要求作业队限时整改。由于业主负责的施工图设计滞后，造成C公司工期延误20d，窝工损失达30万元人民币，C公司向A公司提请工期和费用索赔。A公司以征地由业主负责，C公司应向业主索赔为由，拒绝了C公司的索赔申请。【问题】3.说明A公司拟将管道系统分包给B单位不妥的理由。4.指出罐内清根作业中不符合安全规定之处，并阐述正确的做法。5.管道试压前的检查中发现了哪几个问题?应如何整改?6.A公司拒绝C公司的索赔是否妥当?说明理由。

103、（2017年真题）某机电工程公司通过招标承包了一台660MW火电机组安装工程，工程开工前，施工单位向监理工程师提交了工程主要施工进度计划（如下图所示，单位：d），满足合同工期的要求并获得业主批准。在施工进度计划中，因为工作E和G需吊装载荷基本相同，所以共同租赁了同一台塔吊安装，并计划定在第76d进场。在锅炉设备搬运过程中，由于叉车故障在搬运途中失控，所运设备受损，返回制造厂维修，工作B中断20d，监理工程师及时向施工单位发出通知，要求施工单位调整进度计划，以确保工程按合同工期完工。对此施工单位提出了调整方案，即将工作E调整为工作G完成后开工。在塔吊施工前，施工单位组织编制了吊装专项方案，并经审核签字后组织了实施。【问题】1.在原计划中如果先工作E后工作G组织吊装，塔吊应安排在第几天投入使用可使其不闲置？说明理由。2.工作B停工20d后，施工单位提出的计划调整方案是否可行？说明理由？

104、某机电公司承接一地铁机电工程（4站4区间），该工程位于市中心繁华区，施工周期共16个月，工程范围包括通风与空调、给排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。工程各站设置3台制冷机组，单台机组重量为5.5t，位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接，法兰焊接处内外焊口做防腐处理。其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁出入口外的建筑区围挡内，冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m。机电工程工期紧，作业区域分散，项目部编制了施工组织设计，对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面，项目部根据现场作业特点，对重点风险作业进行分析识别，制定了相应的安全管理措施和应急预案。在车站出入口未完成结构施工时，全部机电设备，材料均需进行吊装作业，其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施，被监理工程师制止，后经审批，才组织实施。在公共区及设备区走廊上方的管线密集区，采用“管线综合布置”的机电安装新技术，由成品镀锌型钢和专用配件组成的综合支吊架系统。机电管线深化设计后，解决了以下问题：避免了设计图纸中一根600×400mm风管与400×200mm电缆桥架安装位置的碰撞；确定了各机电管线安装位置；断面尺寸最大的风管最高，电缆桥架居中，水管最低；确定管线间的位置和标高，满足施工及维修操作面的要求。机电公司根据优化方案组织施工，按合同要求一次完成。＜1>、本工程应重点进行风险识别的作业有哪些？应急预案分为哪几类？＜2>、分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批？＜3>、采用“管线综合布置”优化方案后，对管线的施工有哪些优化作用？＜4>、本工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求？说明理由？塔体安装还应符合哪些要求？

105、（2020年真题）A公司承包某商务园区电气工程，工程容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路室内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购，设备已运抵施1现场，其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。A公司讲3000M电缆排管分包B公司，计单价130元/M，工期30天，B公司签订合同后第15天结束前，A公司检查电缆排管施工进度，B公司完成电缆排管1000M，但支付B公司[程进度款累计已达200000元，A公司对B公司警告，要求加快进变。A公司对B公司进行质量管理协调，编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致，A公司检查电缆型号、规格、绝绿电阻和绝缘试验均符合要求，在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设，供电线路设计要求完成。变电所设备安装后，变压器及高压电器进行了交接试验，在额定电压下对变电器进行冲击合向验收3次，每次间隔时间3min，无异常现象，A公司认为交接试验合格，被监理一程师提出异议，要求重新冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收，给商务园区供电，A公司的整理变电所工程验资料，在试运行验收中，有一台变压器运行噪声较大，经有关书门检遵分析及A公司提供施工文件明，不属于安装质量问题，后经变压器厂家调整处理通过验收。1、按表计算变电所安装计划工期，如果每项工作都按表压缩天数，变电所安装最多可以压编到多少天2、计算B公司电排管CP1、SP1，判断B公司电缆排管工进度提前还是落后。3、电缆管施工中的质量管理协调，有哪些同步性作用10kV电力电应做哪些试验4、变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表监理工程师为什么提出异议写出正确的冲击合试验要求。5、变电所工程是否可以单独验收试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题

106、变压器的交接试验的项目有哪些？

107、某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压力机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压力机最高22.5m,单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定，工期每推迟Id罚款10000元，提前1d奖励5000元。该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压力机吊装就位，为此，制订了两套压力机吊装方案。第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50d，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元。第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日·台。经测算，现场共需14d，与第一套方案相比人工费可降低70%,其他费用可降低30%。该项目部合理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度。加强了各阶段的成本控制，尤其对压力机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8d完成了施工任务。该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案？

108、（2016年真题）A单位中标某厂新建机修车间的机电工程，除两台20吨桥式起重机安装工作分包给具有专业资质的B单位外，余下的工作均自行完成。B单位将起重机安装工作分包给C劳务单位。在机器设备就位后，A单位的专业质检员发现设备安装的垫铁有20组不合格，统计表如下：A单位项目部分析了垫铁组超标成因并进行了整改，达到规范要求；B单位检查了桥式起重机安装有关的安装精度和隐蔽工程记录等资料；编写了桥式起重机试车方案，经获批准后，由C单位组织进行桥式起重机满负荷重载行走试验。桥式起重机在试验中，由于大车的限位开关失灵，大车在碰撞车档后停止，剧烈的甩动造成试验配种脱落，砸坏了停在下方的一辆叉车，造成8万元的经济损失经查，行程开关失灵的原因是其控制线路虚接。之后按规范接线及测试，达到合格要求。该事故致使项目工期超过合同约定3天后才交工建设单位根据与A单位的合同约定，对A单位处3万元的延迟交工罚款。A单位向C单位要求11万元的索赔，C单位予以拒绝。A单位按规定的程序进行了索赔，并获得了经济补偿【问题】4.A单位向C单位索赔11万元是否合理？说明原因，A单位应如何索赔？

109、（2014年真题）为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2：B公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。【问题】3.分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期？

110、某安装公司承接一条生产线的机电安装工程，范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35kV变电站施工(含室外电缆敷设)。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。工程开工后，由于多个项目同时抢工，施工人员和机具紧张，安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。施工过程中，项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书，按质量验收规范对业主送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查，发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。监理工程师组织分项工程质量验收时，发现35kV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实，接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊，造成接地电阻不合格，分析原因有：(1)项目部虽然建立了现场技术交底制度，明确了责任人员和交底内容，但施工作业前仅对分包责任人进行了一次口头交底。(2)接地体的连接不符合规范要求。(3)室外电缆施工中，施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。【问题】7.安装公司将工程分包应经谁同意工程的哪些部分不允许分包8.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作9.写出本工程接地体连接的技术要求。10.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。

111、某机电安装工程公司通过公开招标承接了一小区机电工程总承包项目，中标价8000万元，工期270天，承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招标文件规定，为满足设计工艺要求，建设单位建议安装公司将该工程机械设备和电气设备分别由A、B制造单位供货并签订合同，设备暂估价4200万元，在工程竣工后，以实际供货价结算。合同约定：总工期为277天，双方每延误工期1天，罚款5000元，提前1天奖励5000元：预付款按中标价的25%支付，预付款延期付款利率按每天1%。计算。施工过程中发生了以下事件：事件1:预付款延期支付30天，致使工程实际开工拖延5天。事件2:因大型施工机械进场推迟3天，进场后又出现故障，延误工期4天，费用损失3万元。事件3:由于锅炉房蒸气出口处设计变更，造成安装公司返工，返工费2万元，延误工期2天，因蒸气输送架空管道待图延期5天。事件4:在自动化仪表安装时，发现电动执行机构的转臂不在同一平面内动作，且传动部分动作不灵活，有空行程和卡阻现象。经查，系B制造单位供货质量问题，安装公司要求B制造单位到现场进行处理、更换，耽误工期2天。事件5:锅炉试运行时，监理工程师发现，安装公司未按技术规程要求进行调试，只有10%的安全阀进行了严密性试验，存在较大的质量、安全隐患，随即签发了工程暂停令，要求安装公司整改，安装公司整改后被指令复工。【问题】1.该工程项目目标工期应为多少天？说明理由。2.事件1~事件4发生后，安装公司可否向建设单位提出索赔？分别说明理由。3.纠正锅炉安全阀严密性试验的不妥之处。4.安装公司进行设备采购时，重点应考虑哪几方面问题？5.计算建设单位实际应补偿安装公司的费用，按事件分别写出计算步骤。

112、某化工厂扩建，A单位承接维修间新建工程PC项目。A单位将车间内20t行车安装承包给无资质的作业队B。作业队B与A单位签订合同，仅约定质量要求和承包价款。C单位为B作业队提供担保。施工期间质检发现3台车床安装用垫铁埋设存在超标的质量问题，具体如下：1号车床16组垫铁中有7组达到每组6块垫铁；2号车床12组垫铁中有2组只有一块平垫铁；3号车床12组垫铁中有1组斜垫铁变形。经返工达到规范要求。行车进行大车负重行走试验时，行车限位开关失灵，配重突然滑落，砸坏一台已完成试验的铣床，造成18万元的经济损失。项目部启动质量事故程序，调查结果是由于行程开关接线质量问题使得行程开关不动作而造成事故。事故后A单位重新进行铣床的订购和安装，造成项目延后70天。业主根据与A单位签订的合同，处罚A单位7万元。A单位向B作业队提出25万元的索赔。B作业队以无力支付为由拒绝。二、问题11.A单位与B作业队间的合同是否有效12.用列表法标明垫铁超标问题。13.结合本案例，简述质量事故处理程序。14.A单位提请的25万元索赔是否合理B作业队拒绝赔付后，C单位应承担什么责任

113、（2011年真题）A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定总工期36个月，支付币种为美元。设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清。工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、税率、汇率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。施工过程中发生下列事件：A公司因：（1)当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元。（2)原材料涨价，增加费用150万美元。（3)所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元。（4)美元贬值，损失人民币1200万元。（5)进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元。（6)所在国税率提高，税款比原来增加50万美元。（7)遇百年一遇大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。中央空调接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极，遭到业主制止，要求用铜棒做接地极，双方发生分歧。负荷试运行时，出现短暂停机，粉尘排放浓度和个别设备超标，经修复、改造和反复测试，各项技术指标均达到设计要求，业主及时签发竣工证书并予以结算。【问题】5.负荷试运行应达到的标准有哪些?

114、某机电安装工程项目，业主与该安装施工单位签订了工程合同。在合同中规定：工期提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通过双方协调编制了网络计划，计划工作逻辑关系及持续时间见下表，并经业主同意。在计划执行过程中，出现了下列一些情况：（1）因业主不能及时供应设备，使B延误3天，E延误2天，H延误3天。（2）因机械发生故障检修，使F延误2天，N延误2天，M延误1天。（3）因土建设备基础部分重捣，使C延误3天。（4）因总厂全部停电，使N延误1天。（5）安装单位在L施工过程中采取了加快施工的技术措施（技术措施费1万元），使施工缩短了4天。双代号网络图工序关系如下表所示：【问题】15.为A单位项目部绘制双代号网络计划图。找出关键性线路，工期多少天?16.施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿?共补偿工期多少天?17.该工程的实际工期为多少天?安装单位得到的提前奖是多少?18.针对本案例分析影响施工进度计划的因素有哪些?

115、某建设工程公司中标并承接一大型长输天然气管道工程建设项目，该工程由天然气管道、场站组成，天然气干线全长1850km，管径1206mm，设计压力为6MPa，沿线设首站1座，中间站4座，末站1座9阀室30座。站房安装质量要求高、工期紧，为此，建设工程公司为保证质量，加快进度，组织公司技术中心和项目部人员，根据站房工程的特点，将BIM技术应用于站房施工。建设工程公司按照工程建设程序，施工单位按照规定的时限，向监理人报送了施工组织设计。施工组织设计内容包括：施工方案；施工现场平面布置图；施工进度十划和保证措施；劳动力及材料供应计划；安全生产、文明施工措施。监理审核后退回施工单位要求重新完善在输气管道通过的地区，施工单位对输气管道进行分段试压，采用气压试验，施工单位为了保证管道试压安全和工作质量，对试压准备工作进行了全面检查。施工过程中遇到了以下问题：一是输气管道沿途穿越稻田和山林，施工布点要设置器材临时堆放保管场所、作业人员的临时生活设施等；二是在施工过程中，质监站和安监站对长输天然气管道工程的安装质量和安全防护措施进行了检査，对检査出来的质量问题和安全隐患提出了整改意见。问题：1、机电工程项目有哪些特点？机电工程项目建设有哪些特征2、施工组织设计至少还应有哪些内容？3、该输气管道系统试验前应具备的条件有哪些？4、在施工中，施工单位应如何处理好与质监站和安监站的沟通协调关系?

116、A安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程，工程内容有：三联供（供电、供冷、供热）机组、配电柜、水泵等设备安装和热冷水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、水泵等设备由业主采购；金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。A安装公司项目部进场后，编制了施工进度计划（见表5）、预算费用计划和质量预控方案。对业主采购的三联供机组、水泵等设备检查、核对技术参数，符合设计要求。设备基础验收合格后，采用卷扬机及滚杠滑移系统将三联供机组二次搬运、吊装就位。安装中设置了质量控制点，做好施工记录，保证安装质量，达到设计及安装说明书要求。在施工中发生了以下3个事件：事件1：项目部将2000m电缆排管施工分包给B公司，预算单价为120元/m，在3月22日结束时检查，B公司只完成电缆排管施工1000m，但支付给B公司的工程进度款累计已达160000元，项目部对B公司提出警告，要求加快施工进度。事件2：在热水管道施工中，按施工图设计位置施工，碰到其他管线，使热水管道施工受阻，项目部向设计单位提出设计变更，要求改变热水管道的走向，结果使水泵及管道安装工作拖延到4月29日才完成。事件3：在分布式能源中心项目试运行验收中，有一台三联供机组运行噪音较大，经有关部门检验分析及项目部提供的施工文件证明，不属于安装质量问题，后增加机房的隔音措施，验收通过。＜1>、业主采购水泵时应该考虑哪些性能参数？＜2>、三联供机组就位后，试运行前还有哪些安装步骤？＜3>、计算事件1中的CPI和SPI及其影响，请问是否影响总工期？＜4>、请问事件2中承包单位如何才能修改图纸？请问延误是否影响工期？＜5>、针对事件3中，施工单位需要哪些资料才能证明自己没有过错？

117、A机电安装公司承包了建设单位30000m室外压力管道的安装工程，按《特种设备法》有关规定，办理了书面告知，并接受监督检验单位的监督检验。由于本工程工期很紧，而且施工期间阴雨较多，项目部为了保证工程质量，把室外压力管道安装分为原材料检验、管架制作安装、管道预制、管道安装、管道焊接、管道试验、管道保温、管道吹扫等工序，按照对整体质量影响的重要程度进行预控和检查。在施工过程中，实行了“三检制”，加强了管道焊接控制环节和控制点设置，对焊工管理、焊材管理设为控制环节，并利用排列图法对出现的焊接气孔问题进行了分析，及时釆取了改进措施，顺利地完成了任务。专职检查员在第一阶段检查焊口质量时，一共检查出40处气孔超标，分析了原因，列表如下：问题：1.本工程管道监督检验的内容有哪些？2.对管道焊接的控制环节还有哪些？焊工管理的控制点主要有哪些？3.根据背景和列表，分析产生焊接气孔的ABC主要原因。4.项目部针对出现的焊接气孔质量问题，应采取哪些改进措施？

118、【背景资料】某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。工程开工前，施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划，如图1所示。上述施工进度计划中，设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机(以下简称塔机)，其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认，施工单位按该进度计划进场组织施工。在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10d(其他工作持续时间不变)。建设单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位塔机按原计划进场，调整进度计划，保证该项目按原计划工期完工。施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3d，得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如下，但建设单位没有全部认可。(1)工艺设备调整工作压缩3d，增加赶工费10000元。(2)塔机闲置10d损失费，1600(含运行费300元／d)×10=16000元。(3)设备钢架制作工作停工10d造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。【问题】19.用节点代号写出施工计划的关键线路，该计划的总工期是多少天?20.施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天?按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。21.说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。22.施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工单位的总费用。

119、某安装公司承接一条生产线的机电安装工程，范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35KV变电站施工（含室外电缆建设）。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，严格执行三检制。工程开工后，由于多个项目同时抢工，施工人员和机具紧张，安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。施工过程中，项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书，按质量验收规范对送至现场的变压器、电动机、等设备进行开箱检查。监理工程师组织防雷接地分项工程质量验收时，发现以下情况：（1）防静电的接地装置与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置；（2）设备、机组、储罐、管道等的防静电接地线，应与接地体或接地干线相互串连；（3）一个容量为50m3的储罐，其防静电接地点设置了1处，接地点的间距为25m。监理工程师立即要求施工单位进行整改。问题：1、安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包？2、变电器开箱检查中，应检查的内容有哪些？3、施工单位在防静电接地装置中的不妥之处？指出正确的做法？4、“三检制”包括哪些内容？“三检制”的程序是如何实施？

120、某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，主要内容包括设备基础、设备钢架（多层）、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。上述施工进度计划中，设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机（以下简称塔机），其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认，施工单位按该进度计划进场组织施工。在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10天(其他工作持续时间不变）。建设单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位塔机按原计划进场，调整进度计划，保证该项目按原计划工期完工。施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天，得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如下，但建设单位没有全部认可。(1)工艺设备调整工作压缩3天，增加赶工费10000元。(2)塔机闲置10天损失费，1600元/天（舍运行费300元/天）X10天=16000天。(3)设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。【问题】1.用节点代号表示施工进度计划的关键线路，该计划的总工期是多少天？2.施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投人使用的时间是第几天？按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业？说明理由。4-施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理？计算建设单位应补偿施工单位的总费用。四、问答题

121、A公司承包某大楼的土建和安装工程，考虑到业主对工期和质量的要求，A公司在经得业主同意后，将空调安装工程和空调设备的智能监控系统安装工程分别分包给合格的B、C两家公司。A公司考虑到分包单位较多，对工程的进度、质量、安全和文明施工管理进行重点控制。B公司质检员在风管质量的检查中，发现以下情况：（1）室外镀锌风管的拉索与避雷带连接（2）镀锌风管风口距离支架的距离为150mm（3）消声器及静压箱与风管共用吊架（4）边长为500mm的风管，两吊架的距离为4m风管系统经整改安装完毕后，对主、干风管分段进行了严密性试验，对相关部位检查合格后，进行下道工序。由于A公司在施工现场协调得力，使得B、C两家公司顺利的完成了各自的任务，空调工程在试运行合格后，按验收程序进行了竣工验收。【问题】：1.工程总体质量计划应由谁来制订？其主要内容是什么？2.指出风管检查中的错误内容并进行修改。3.风管安装后严密性试验检查的部位有哪些？4.A公司主要协调B、C两家公司作业面安排的哪些内容？

122、【背景资料】某机电安装工程项目，某建筑公司于2013年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60％计算。在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。根据双方商定，人工费为30元／工日，机械台班费为1000元／台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10d，窝工费用合计为3000元。事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2天，造成20人窝工，2台施工机械窝工。事件6：在施工过程中，发现因业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。合同内容按要求施工完成后，建设单位组织有关单位进入验收流程。【问题】1.分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任，应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?

123、A公司总承也某地一扩建项目的机电安装工程，材料和设备由建设单位提供。A公司除自已承担主工艺线设备安装外。非标准件制作安装工程、防腐工程等均要分包给具有相应施工资质的分包商施工。考虑到该地区风多雨少的气候，建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用用学校提供给A公司项目部，项目部安排两层教学楼的一层做材料工具工作，二层作现场办公室，楼旁临河边修建简易厕所和浴室。污水直接排入河中，并对其他空地做了施工平面布置，如图1所示开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合问，制订了成本控制目标和措施。施工中由于计划多变、设计变更多、管理不到位。造成工程成本严重超过预期。在露天非标准制作时，分包商采周CO2气体保护焊施焊，质检员予以制止。动态炉窑焊接完成后，项目部即着手炉窑的砌筑，监理工程师予以制止。砌筑后，在没有烘炉技术资料的情况下，项目部根据在某场的烘炉经验开始烘炉。又一次遭到监理工程师的制止。在投科保修期间。设备运行不正常甚至有部外损坏，主要原因有；（1）设备制造质量问题(2）建设单位工艺操作失误（3）安装精度问题。建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。【问题】1.项目部的施工平面布置对安全和环境保护会产生哪些具体危害?2.项目都在施工阶段应如何控制成本?3.说明质检员在露天制作场地制止分包商继续作业的理由，应采取哪些措施以保证焊接质量？4.分别说明动态炉窑砌筑和烘炉时两次遭监理工程师制止的原因?5.分别指出保修期间出现的质量问题应如何解决?

124、（2013年真题）某城市规划在郊区新建一座车用燃气加气总站（压缩天然气CNG），工艺流程如图3：气源由D325×8埋地无缝钢管，从距离总站420m的天然气管网接驳，管网压力l.0Mpa。主要设备工艺参数如图示，P表示工作压力，Q表示流量。【问题】3.埋地管道D325×8施工中，有哪些关键工序?

125、某送变电工程公司承接了我国西部某高压输电线路8个塔基的施工建设项目，工期1年。工程施工特点为：野外露天作业多；高空作业多，山地施工多，冬季气温低，50%的塔基建在山石上，需要爆破处理。对此，该工程公司项目部根据职业健康、安全与环境进行了主要风险因素识别。按项目部风险管理组、项目管理部门和班组进行了分级风险管理策划，同时要求班组长要对施工技术方案控制的一些特别活动风险因素进行识别和评价。项目部还制订了项目安全生产责任制，把安全责任目标分解到岗，落实到人。其中项目经理安全职责是：施工过程发生安全事故时，必须按照安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处理，并制订防范措施；定期组织安全生产检查和分析,制订相应预防措施；严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法；制订和执行安全生产管理办法等。根据工程施工特点识别出该工程有哪些主要风险因素？

126、针对330MW机组轴系调整，钳工班组还应在哪些工序阶段多次对轮中心进行复查和找正？

127、某安装公司承接一商务楼(地上30层、地下2层)的电梯安装工程，工程有32层32站曳引式电梯8台，工期为90d，开工时间为3月18日，其中6台客梯需智能群控，2台消防电梯需在4月30日交付使用，并通过消防验收，在工程后期作为施工电梯使用。电梯井道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施。安装公司项目部进场后，将拟安装的电梯工程，书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门，并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划(见表1)。电梯安装前，项目部对机房的设备基础、井道的建筑结构进行检测，土建施工质量均符合电梯安装要求：曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格，并采用建筑塔式起重机及升降机将部件搬运到位。安装中，项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求，消防电梯按施工进度计划完成，并验收合格。施工进行到客梯单机试运行调试时，有一台客梯轿厢晃动厉害，经检查是导轨的安装精度没达到技术要求，安装人员对导轨重新校正固定，单机试运行合格，但导轨的校正固定。使单机试运行比原工序多用了3d，其后面的工序(群控试运行调试、竣工验收)均按工序时间实施，电梯安装工程比合同工期提前完工，交付业主。【问题】23.电梯安装前，项目部应提供哪些安装资料24.项目部在机房、井道的检查中，应关注哪几项安全技术措施25.消防电梯从开工到验收合格用了多少天电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天26.影响导轨安装精度的因素有几个27.电梯完工后应向哪个机构申请消防验收写出电梯层门的验收要求。

128、（2014年真题）某安装公司承包一商场的建筑电气施工，工程内容有变电所、供电干线、室内配线和电气照明。主要设备有电力变压器、配电柜、插接式母线槽（供电干线）、照明电气（灯具、开关、插座和照明配电箱）。合同约定设备、材料均由安装公司采购。安装公司项目部进场后，编制了建筑电气工程的施工方案、施工进度及劳动力计划（见表2）。采购的变压器、配电柜及插接式母线槽在5月11日送达现场，经二次搬运到安装位置，施工人员依据施工方案制定的施工程序进行安装，项目部对施工项目动态控制、及时调整施工进度计划，使工程按合同要求完成。在施工中，曾发生了以下2个事件：事件1：堆放在施工现场的插接式母线槽，因保管措施不当，母线槽受潮，安装前绝缘测试不合格，返回厂家干燥处理，耽误工期，直到7月31日才完成供电干线施工。项目部调整施工进度计划及施工人数，变电所及供电干线的送电验收调整到8月1日开始。各项工作逻辑关系及工作时间表表1【问题】4.计划调整后的7月下旬每天安排多少施工人员？施工人员配置的依据有哪

129、（2018年真题）A公司承担某炼化项目的硫磺回收装置施工总承包任务，其中烟气脱硫系统包含的烟囱由外筒和内筒组成，外筒为钢筋混凝土筒壁，高度145m；内筒为等直径自立式双管钢筒，高150m，内筒与外筒之间有8层钢结构平台，每层间由钢梯连接，钢结构平台安装标高见图3所示。钢筒制造、检验和验收按《钢制焊接常压容器》的规定进行。钢筒材质为S31603+Q345C。钢筒外壁基层表面，除锈达到Sa2.5级进行防腐；裙座以上外保温，裙座以下设内、外防火层。A公司与B公司签订了烟囱钢结构平台及钢梯分包合同；与C公司签订了钢筒分段现场制造及安装分包合同；与D公司签订了钢筒防腐保温绝热分包合同。施工前，A公司依据《建筑工程施工质量验收统一标准》和《工业安装工程质量检验评定统一标准》的规定，对烟囱工程进行了分部、分项工程的划分，并通过了建设单位的批准。B公司施工前，编制了钢平台和钢梯吊装专项方案，利用烟囱外筒顶部预置的两根吊装钢梁，悬挂两套滑车组，通过在地面的两台卷扬机牵引滑车组提升钢平台和钢梯。编制方案时，通过分析不安全因素，识别出显性和潜在的危险源。C公司首次从事钢筒所用材质的焊接任务，进行了充分的焊接前技术准备，完成焊接工作必须的工艺文件，选择合格的焊工，验证施焊能力；顺利完成了钢筒制造、组对焊接和检验等。在钢筒外壁除锈前，D公司质量员对钢筒外表面进行了检查，外表面平整，还重点检查了焊缝表面，焊缝余高均小于2mm，并平滑过渡，满足施工质量验收规范要求。【问题】3.C公司在焊接前应完成哪几个焊接工艺文件？焊工应取得什么证书？4.钢筒外表面除锈应采取哪一种方法？在焊缝外表面的质量检查中，不允许的质量缺陷还有哪些？

130、某电力工程公司项目部承接了商务楼的10kV变配电工程施工项目，工程主要设备布置如图1所示，变配电设备运行状态通过监控柜实施智能监控。项目部依据验收规范和施工图编制了变配电工程的施工方案。设备二次搬运及安装程序是：高压开关柜→变压器→低压配电柜→计量、监控柜。方案中，项目都将开关柜等基础框架安装的水平度偏差设置为B级质量控制点，电力变压器等高压电器的交接试验设置为A级质量控制点，保证变配电设备施工质量达到验收规范要求。进场后，因设计单位变更高压系统设计，造成高压开关柜比其他设备晚到现场，项目部改变了设备的二次搬运及安装程序：变压器→低压配电柜→计量、监控柜→高压开关柜。施工中，变配电设备检查、安装、绝缘测试、耐压试验及试运行符合设计要求，变配电设备系统检测满足智能监控要求，工程验收合格。项目部及时整理施工记录等技术资料，将10kV变配电工程竣工档案移交给商务楼项目建设单位。【问题】1.分别说明项目部将电力变压器交接试验设置为A级质量控制点和基础框架水平度偏差设置为B级质量控制点的理由。2.项目部是否可以改变设备二次搬运及安装程序？说明理由。3.智能监控的变配电设备试运行中应检测哪些参数？4.本工程的竣工档案内容主要有哪些记录？5.建筑安装工程进行质量验收评定的工作程序有哪些?

131、【背景资料】某城市建设一处大型综合商业广场，主体建筑为六栋31层高建筑。其中两栋有4层裙楼作为综合业态商场，4层以上为写字楼。建设单位把该商业广场的机电施工项目交由A机电施工单位施工，包含通风空调设备安装，电力照明系统安装，建筑智能化系统安装等工程。机电工程工期紧，作业区域分散，项目部编制了施工组织设计，对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面，项目部根据现场作业特点，对重点风险作业进行分析识别，制定了相应的安全管理措施和应急预案。事件1：施工过程中通风空调风机盘管安装后出现工作过程中漏水，运转振动过大等问题。经检查是安装过程没有严格按照技术要求。事件2；在电力照明系统安装过程中，灯具按防触电保护形式分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。项目部在施工针对分类分别采用不同的接地形式。（1）Ⅰ类灯具把外露可导电部分连接到保护导体上，外露可导电部分采用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识；（2）Ⅱ类灯具没有与保护导体连接。（3）Ⅲ类灯具金属外壳与保护导体连接。经监理检查认为灯具防触电措施有错误，应进行改正。事件3：通风空调系统联合试运转及调试过程中，空调水系统平衡调整后，定流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求。【问题】1）.风机盘管安装要求有哪些？2）.事件2中灯具按防触电保护有哪些错误，并改正。3）.本工程应重点进行风险识别的作业有哪些？应急预案分为哪几类？4）.通风空调系统联合试运转及调试过程中，空调水系统有哪些要求？

132、（2019年真题）A公司以施工总承包方式承接了某医疗中心机电工程项目，工程内容：给水、排水、消防、电气、通风空调等设备材料采购、安装及调试工作。A公司经建设单位同意，将自动喷水灭火系统（包括消防水泵、稳压泵、报警阀、配水管道、水源和排水设施等）的安装、调试分包给B公司。为了提高施工效率，A公司采用BIM四维（4D）模拟施工技术，并与施工组织方案结合，按进度计划完成了各项安装工作。在自动喷水灭火系统调试阶段，B公司组织了相关人员进行了消防水泵、稳压泵和报警阀的调试，完成后交付A公司进行系统联动试验。但A公司认为B公司还有部分调试工作未完成；自动喷水灭火系统末端试水装置（见下图）的出水方式和排水立管不符合规范规定。B公司对末端试水装置进行了返工，并完成相关的调试工作后，交付A公司完成联动试验等各项工作。系统各项性能指标均符合设计及相关规范要求，工程质量验收合格。【问题】4.联动试验除A公司外，还有哪些单位参加？

133、施工单位承接了某地铁工程的机电安装任务，工程内容包括：消防、空调、动力照明、给排水等系统的安装。由于工期较紧，施工单位安排人员加班加点抢工期，在规定时间内对工程进行了预验收，但由于抢工期原因，工程存在诸多质量问题。室内采自动喷水灭火系统，室外是消火栓灭火系统，设计没有具体要求，施工单位为了不碍事，把部分墙壁水泵接合器安装在距离地面1.0m处；其余部分墙壁水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方，与墙面上的玻璃窗的净距为1.8m。在消防验收时，消防部门对消防水泵和水泵接合器的安装提出了异议，认为泵的吸入管和排出管上缺少关键部件，下达了整改通知书。事件1：因消防施工单位提交的资料不全，未通过消防验收。事件2：图示为1800Pa的镀锌风管穿越低压配电室防火墙处的封堵情况及防火阀安装情况。事件3：在灯具通电调试时，发现个别灯具外壳带电，经检查是螺口灯头的接线漏电；3.5kg的吊灯固定在直径5mm的螺钉上；还发现嵌入式吸顶灯（重10.5kg）的固定及装置，按灯具重量的2倍抽查了10%做了强度试验，整改后通过验收。【问题】1.请问泵的吸入管和排出管上分别缺少何种部件？分别起何种作用？墙壁水泵接合器的安装存在哪些问题？如何整改？2.自动喷水灭火系统有哪些装置？消防施工单位应提交哪些资料？3.事件2图示中安装存在哪些错误并改正？4.事件2中的风管属于什么压力等级？并说明判断依据。该风管可以采用哪些咬口形式？该风管内部加固形式有哪些？5.对事件3中灯具安装中的错误之处加以整改。在质量验收时，该电气工程应提交哪些安全和功能的检测资料？

134、【背景资料】某建设单位（甲方）与某施工单位（乙方）订立了某工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。合同工期为25天，工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示，并得到甲方代表的批准。事件1：因甲方提供电源故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元。事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，该工作全费用单价为87元/m3，作业时间增加2天。事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3，经协商调整全费用单价为58元/m3。事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。【问题】1）.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求？哪些事件不能提出工期和费用补偿要求？简述其理由。2）.每项事件的工期补偿是多少天？总工期补偿多少天？3）.该工程实际工期为多少天？工期奖罚款为多少元？4）.人工工日单价为25元/工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少？

135、A?公司以EPC?交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5?亿美元。合同约定。总工期36?个月，支付币种为美元，全套设备由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范，工程进度数每月10?日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清，工程进度款支付每拖欠1d，业主需支付双倍利息给A?公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等偿格变化而做调整。施工过程中发生了下列事件：事件1